本文目录一览

1，工程索赔报告和通知书

可以索赔工期5个月，相关费用计算在费用索赔里

工程索赔报告和通知书

2，工程索赔报告的内容应包括哪些

承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括：索赔证据，索赔事件总述，索赔合理性论证，索赔款项（或工期）计算书。

工程索赔报告的内容应包括哪些

3，工期延误索赔报告因发包人的原因导致工期延误的报告怎样写

增加项目就是工程变更嘛，工程变更必然引起工期变化，变更的内容需要变更通知，作为合同补充文件；或者就变更内容重新拟定合同和工期。 如果工程施工过程中遇到了地质条件变化、环境条件变化、自然因素重大变化，属于人力不可抗因素或者建设方原因引起的，那么工期也应当相应顺延，并引起施工方对建设方的索赔请求。 如果是施工方自身原因引起的进度缓慢，延误工期，那么建设方一般不批准延期申请！ 如果建设方要变更内容，就如你所说是增加项目内容，那么你应该请建设方出具变更通知，并协商工期进度。 格式嘛，你写的就挺好的。

工期延误索赔报告因发包人的原因导致工期延误的报告怎样写

4，请帮忙提供建筑工程索赔报告的范文谢谢

费用(工期)索赔申请表工程名称: 编号: 致: (监理单位) 根据施工合同------------------条的规定,由于----------------------------的原因,我方要求索赔金额(大写)-----------------------------,请予以批准》 索赔的详细理由及经过: 索赔金额的计算: 附:证明材料 承包单位----------------------= 项目经理------------------------ 日 期-------------------------

5，施工单位的索赔报告应含哪些内容

一个完整的索赔报告应包括如下内容：总论部分、根据部分（说明具有索赔的权利---索赔能否成立的关键，主要包括以下内容：索赔事件的发生情况、已递交的索赔意向通知书、索赔事件的处理过程、索赔要求的合同根据、所附的证据资料）、计算部分、证据部分（索赔报告的重要组成部分）
费用索赔是施工索赔的主要内容，工期索赔在很大程度上也是为了费用索赔，它通常以赔（补）偿实际损失包括直接损失和间接损失为原则。不知道你们在合同中怎么约定的不可抗力的。如果认定是不可抗力的原因，那就报机械损坏的维修费、和机械正常使用产生的价值。人工安人工单价乘以窝工天数。

6，谁帮我写个索赔报告

索赔是承包人在工程施工中，因为不是自己过错的原因，承担了合同约定之外的义务或者损失，因而向发包人要求赔偿的行为。索赔报告是承包人向发包人提出索赔的书面文件，是承包人对索赔事件的明确表示，是双方协商索赔和调解、仲裁、裁判的重要文件，索赔报告应该符合情理，逻辑性强，结构严谨，有证据说明索赔事件，同时还要根据法律和合同引导出索赔报告要求的结果，能使工程师、业主正确认识事件，说服调解人、仲裁员或者法官。　　索赔报告最好分为工期索赔和费用索赔两个不同的报告，不要因一个索赔的否定而影响另外一个同时就得不到发包人的认同。　　索赔报告应当充分、全面、提出重点，结构严谨，层次分明；用语应当流畅，用词准确、简洁，争取以理服人，索赔报告的格式，因索赔计算方法的不同而有所不同，现在以每类索赔事件分别计算的方式来书写索赔报告。　　一、索赔事件概述：　　首先是对事件的一个整体叙述，对整个事件的时间、地点、原因、事件背景、合同背景、过程进行表述，承包人作出的努力，事件造成的结果等概括表述。使观看文件者对索赔事件有一个完整了解。　　二、每个索赔事项　　A事件　　1、具体事项发生与处理过程，提出索赔的时间等；　　2、证据部分，该索赔依据的一切相关资料，如：合同条款，索赔通知书、发包人及工程师的通知、工程记录等。　　3、索赔要求和计算，索赔事项造成的人工费用、材料费用、机械费用、管理费用的总和。　　4、论证，以事实为依据，根据合同和法律的规定，说明要求工期延长、费用赔偿的合理性，要把事实和证据等方面的材料集中起来，使之系统化、条理化，最后写成观点正确、论据充分、说理透彻、条理清楚、层次分明，具有说服力的论证部分。　　继续B事件　　。。。。。。。　　三、索赔报告编写人员　　四、签字盖章　　五、对方签收盖章
1、先拟定一个报告的格式2、在第一段详细阐明你单位中标某工程的时间，合同工期是什么时候，你单位什么时间进驻的。3、详细列明你单位进驻多少天，按平均一天30人，160元/工时准确算出你单位的误工费是多少。4、按照合同法规定，项目方应该赔偿你单位这笔损失，并在多少天内必须执行。大致就是这样，希望能帮到您，望采纳。报告的模版，百度文库也有的。可以下载。

文章TAG：工期  索赔  报告  工程  工期索赔报告  
下一篇