本文目录一览

1,建房合同里的安全事项应该怎么写

安全施工  1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。  2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时,承包人应提出安全防护措施,经发包人批准后实施,发生的相应费用由发包人承担。

建房合同里的安全事项应该怎么写

2,建筑施工安全协议书范本

建筑以木结构建筑为主,西方的传统建筑以砖石结构为主。现代的建筑则是以钢筋混凝土为主。下面是我给大家整理的建筑施工安全 协议书 范本,仅供参考希望能够帮助到大家。 建筑施工安全协议书范本1 甲方:________________项目部________________班 乙方:姓名________________工种________________ 为了切实搞好 安全生产 ,杜绝安全事故,保护职工在工作、生活中的安全和健康,使企业获得较好的经济效益和社会声誉,特制订本安全生产 责任书 。 一、甲方责任: 1、提供施工现场防护设施,如脚手架、安全网。做好安全防护。 2、及时对乙方进行 安全 教育 。 3、安排专业电工负责施工用电的安装。 4、给乙方进行班前安全交底和岗位操作规程交底。 二、乙方责任: 1、认真学习有前安全生产的 规章制度 ,积极参加安全活动,提高 安全知识 ,增强安全意识和自身防范能力。 2、自觉遵守行业纪律、禁令,正确使用劳动防护用品和用具,遵守交通规则,注意上下班途中安全。 3、严格按操作规程施工,做到不违章操作,坚决抵制违章指挥,如违反安全操作规程,项目部均有权制止和给予处罚,清退。 4、在施工中发现有存在安全隐患,必须立即向项目部领导或专(兼)职安全员 报告 ,整改后经复查确实无隐患方可施工。 5、做到十个不准: (1)不准无证开机; (2)不准在工地内穿拖鞋、光脚在现场作业; (3)不准破坏公共设施和公共财产; (4)不准在工地上随便大小便; (5)不准在吊篮内乘人; (6)不准在工地上; (7)不准上下一线同时作业; (8)不准随意向外抛物料; (9)不准违章作业; (10)不准随意乱挂乱接电器设施。 6、做到十个要: (1)要热爱我们自己的企业; (2)要安全生产文明施工; (3)要维护职工之间的团结; (4)要遵纪守法做一个合格的公民; (5)要遵守一系列有关质量、安全的规章制度; (6)要爱护集体和个人财产; (7)要搞好集体和个人的清洁卫生; (8)要服从管理,听从指挥; (9)要做好防火、防盗、防触电工作; (10)要提倡勤俭节约,反对铺张浪费。 7、做到安全三不伤害;注意自己不伤害自己,注意自己不伤害别人,不让别人伤害自己。 三、 其它 : 1、如果由于乙方在施工中违章操作或领导、工友提醒应注意安全,自己还是思想麻痹不注意安全而发生事故,由乙方自我承担责任。 2、在非上班时间发生安全事故,无论在工地内还是工地外,都不让项目部和班组承担损失,均由本人承担。 3、如果家属、小孩来探亲,自己租住房子,不住在工地内,不带小孩进工地。家属不上班的,无论在工地内还是工地外,发生一切事故均由乙方承担责任。 本协议书双方签字生生效,离开工地终止。 安徽省建设集团有限公司 项目部安全员:班组长(安全员): 职工(签字):工种:家庭住址: 建筑施工安全协议书范本2 甲方:22_投资置业有限公司 乙方:22_建设工程有限公司 甲方投资的西都大厦工程发包给乙方施工,为明确责任,特对安全施工 措施 费用订立如下协议,共同遵守: 一、现场文明施工措施费的基本费、现场考评费按徐建发(2)77号文件规定执行,甲方积极配合乙方办理相关手续,但奖励费不支付。 二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,合理投入,严禁挪用基本费与现场考评费。采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。 三、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道施工等方面采取安全防护措施,由此而发生的防护措施费,经工程师确认后,由甲方承担。 四、施工现场暂时停止施工的,乙方应当做好现场保护保护,所需费用由责任方承担,或者按照合同约定执行。 五、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。 六、本协议一式两份,双方代表签字,单位盖章后生效。各执一份,监督执行。 建筑施工安全协议书范本3 甲方:﹙以下称甲方﹚ 乙方: ﹙以下称乙方﹚ 为了搞好房屋建筑施工安全的管理工作,让甲方今后在此居住全家安康幸福,子孙兴旺。因此,杜绝发生一切安全事故,经双方协商签订本协议。 第一条、本工程为私人房屋建筑施工。 第二条、甲方安全责任:进场施工前甲方须对乙方代表进行现场口头的安全事项说明,其内容是:将该房屋建筑有关联的安全注意事项﹙即砌砖,搭架,升架,打楼面及进行一切高空施工﹚向乙方讲清楚。 第三条、乙方安全责任 (1)乙方代表为安全责任人,负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作,严格遵守现场安全规章制度,并负责监管安全施工作业。 (2)开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育,不安排未经安全教育人员进入建筑场地。 (3)乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。 (4)乙方负责此项房屋建筑的全部安全责任,如果在建筑中发生生产安全事故,由乙方自己承担全部的事故责任和经济责任。 第四条、甲、乙双方严格遵守本合同条款,履行各自的职责,搞好房屋建筑施工。 第五条、本协议双方签字后生效,一式两份,甲、乙方、各执一份。 甲方: 乙方: 证实人: 20_年 月 日 建筑施工安全协议书范本4 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动保护法》及其它相关法律、法规,甲方将承包给乙方。为了确保本工程安全施工,保证甲乙双方的合法权益不受侵犯,明确甲乙双方安全责任,遵循平等、自愿的原则订立本合同,以便甲乙双方共同遵守执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、安全内容: 1、吊篮由乙方配置。 2、吊篮在使用前,乙方必须检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。 3、乙方施工人员进入工地必须戴好安全帽,安全帽由乙方负责购买。 4、乙方施工人员在施工时必须系好安全带,不得酗酒上架作业。安全带由乙方提供。 5、在施工过程中,乙方应及时搭设好各种乙方用电安全设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级安全教育。乙方必须配置专职安全员督促、检查过程施工,并有相应的安全资料记录。 6、乙方在施工过程中,要求作业人员正确使用安全劳动保护用品。乙方应随时检查各种安全设施,并采取必须的安全防护措施,严格按安全操作规程施工,消除事故隐患。 7、乙方在施工过程中,必须维护甲方的施工形象。 四、本工程实行三包,即包质量、包安全、包工期,无论在施工过程中发生任何安全事故,均由乙方负责。 本合同一式三份,甲乙双方各持一份,并报送公用事业管理局备案一份,双方签字后生效。 甲方:乙方: 代表人(签字):代表人(签字): 时间: 年月日 时间: 年月日 建筑施工安全协议书范本5 甲 方: 乙 方: 根据公安部消防安全管理法规第十二条规定:《建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责》、《对建筑进行局部改建、扩建的工程,建设单位应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任》。经过甲乙双方协商一致,共同做到:“预防为主,安全第一”,确保在施工期间人员生命和财产安全。特制定以下管理措施,严格落实安全责任制。 一、乙方必须对所有施工区域、装修现场及施工人员的安全、保卫、消防安全工作负总责。做到: 1、对在施工现场施工人员实行:佩戴具有统一标识的证件,方可出入施工场地,并对全体施工人员 进入场前消防安全“四个能力”建设安全教育培训工作,达到:“四懂四会”,即:“懂得本岗位的火灾危险性、会报警;懂得预防火灾措施,会使用消防器材;懂扑救火灾 方法 ,会扑救初期火灾;懂逃生方法,会组织疏散”。 2、文明、安全施工。乙方在施工工地需配置必备的消防器材和设施,在施工中要严格按照:建筑装修安全操作规程作业,禁止违章施工、作业否则出现任何不安全事故、人员伤亡,乙方全权负责,甲方该不承担任何责任。 3、加强对进入施工现场的人员的严格管理,采取安全防范措施如:戴安全头盔、及特种作业人员劳动保护发放到位,避免发生意外事故。对乙方施工人员的安全施工,要严格履行现场管理责任,发现未按照安全管理制度作业的问题、行为、隐患要及时进行严肃批评教育,坚决整改。做到:安全工作有布置、有措施、有检查、有落实,环环相扣,不失控漏管,严防各类隐患事故发生,确保施工期间安全。 二、甲方相关安检、质检、督查人员在施工现场实施跟踪管理:在督、巡、查期间发现施工现场存有不安全隐患或苗头,按照公司有关安全、消防管理制度、或规定有权采取措施、遏制、制止事故发生。实施:安、保、消监督、检查纠违处罚等向管理职责。 1、在现场对温帆施工的现场有权提出:批评教育和惩戒,根据事态发展状况,有权清除不安全因素、并责令其停工整顿。 2、对不遵守施工现场管理制度或规定者,有权提出建议将屡教不改违规者清除现场,以警示他人。 到位的动态管理,决不能存有麻痹大意、侥幸心理、失控漏管现象。否则将按公司责任追究制度严厉处罚。 甲乙双方各级负责人都要严格履行各自的职责,认真负责的在施工中把安全、保卫、消防工作及施工现场管理各工作搞好,遏制、制止、杜绝隐患事故发生,共同营造良好的安全装修氛围而努力工作。 甲方负责人:(签字盖章)乙方负责人:(签字盖章) 甲方施工现场安全监督负责人:乙方施工现场安全监督负责人: 甲方:(签字)乙方:(签字) 建筑施工安全协议书范本相关 文章 : ★ 建筑工程安全合同范本 ★ 个人承包施工安全协议书模板 ★ 安全文明施工协议书 ★ 工程建筑施工合同模板5篇 ★ 建筑施工安全责任合同样本 ★ 工程建筑协议书范文 ★ 建造工程施工合同范本(五篇) ★ 建房施工合同格式范本5篇 ★ 通用版建筑施工合同范本 ★ 建筑模板施工合同范本(5篇)

建筑施工安全协议书范本

3,建筑施工合同中的安全条款怎么写有利于发包方

参照《建筑法》《合同法》《建设工程施工合同示范文本》,另外有些免责条款根据相关法律法规的规定是无效的,要注意哟;有相应营业执照和资质等级的施工单位当然是独立法人了,施工合同是不能由自然人之间签订的。希望对你有所帮助!
我 建议你 百度 你的关键词 (必要时 变换 你的 文字 表达 ) 百度 (知道 百科 文库 地图 ............ ) 求解ni kan an quan fa jiuming baile shi
对于发包方来说;安全问题应与%的几来定。如自己承担1%,风险较小。合同在法律上才有效,如安全由施工方承担,那是假的。真正发生意外,那发包方大大不利呀。

建筑施工合同中的安全条款怎么写有利于发包方

4,怎样写建房安全协议书

甲方:   乙方:   经双方协商,达成如下共同条款:   一、乙方承建甲方位于三环新村号住宅楼一套,主体为四层半,总建筑面积为平方米。甲方负责建房所需材料按时按要求运到工地并负责请机捣楼面。乙方负责模板、顶木及拉条。   二、工价结算按元/㎡计价,每捣一层楼面拆好模板后,甲方即按楼房建筑工价的85%付给乙方,剩余的15%工钱待主体竣工后再结清。每捣一层楼面甲方奖励给乙方100元钱作为伙食补助,平时伙食则由乙方自行解决。乙方可以向甲方预借伙食费。   三、质量要求:乙方必须按甲方提供的北环新村建筑图纸以及甲方的要求施工,确保施工质量达到验收标准。如由于乙方施工的质量有问题造成返工的损失,则由乙方自行负责损失费用。   四、安全施工:本合同施工单价为施工及安全包干价。即乙方在施工中按国家建筑施工的相关规定,要求搭设操作防护设施的由乙方自行负责搭设,确保施工操作的规范安全。如乙方在施工中操作失误造成的安全事故及损失由乙方自行负责,与甲方无关。   五、期限:甲方必须按时按要求备足建筑材料,乙方则保证施工人员到位,确保建筑顺利开展。建筑中途,乙方不能无故停工拖延工期,每层建筑工期10-15天,雨天除外。   六、本合同经双方签字后,具法律效力,希望甲乙双方共同遵守,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。   甲方签字: 乙方签字:   年 月 日 年 月 日

5,建安合同怎么写用简单的几句话写就好急求高人快快指教

  建筑安装合同  发包人(以下简称甲方):  承包人(以下简称乙方):  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,同意订立本合同。  第一条 工程项目  1、工程名称:_________。  2、工程地点:_________。  3、工程承包范围和形式:根据乙方要求包工包料。  4、工程总价格:_________ 元整。  5、工程内容:  5.1工程付款进度: 第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价30%,即_________元整; 第2期: 在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的70%,即_________元整。  5.2 乙方应按照甲方的要求,结合现场实际施工需要,负责组织本工程的安全文明施工等工作。  第二条 工程工期  1、根据双方协商,商定总工期 天。即 年 月 日开工,竣工日期 年 月 日。  2、遇下列情况,经甲方确定后,工期相应顺延。  2.1 因工程施工要求变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的;  2.2 人力不可抗拒的因素而延误工期。  第三条 违约责任  1、工程竣工未经验收或验收未通过,甲方不得擅自使用,否则视为验收合格。  2、乙方施工应注意安全,如出现安全事故,一切由乙方自行负责。  3、本合同在履行中如有争议,双方应协商解决,协商不成的,可依法向人民法院起诉。双方约定由合同签订地人民法院管辖。合同签订地为甲方住所地。  本合同按双方所签日期生效。  甲方(发包方):_________ 乙方(承包方):_________  签订日期: 年 月 日

6,建筑工程安全施工协议书怎么写

建设工程施工安全协议书 发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 乙方承接甲方的工程项目施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方必须严格执行,在签订主合同的同时签订本协议。 一、承包工程项目: 1、工程项目名称: 2、工程地址: 3、承包范围: 4、承包方式: 二、工程项目期限:自年月日起开工至年月日结束。 三、协议内容: 1、乙方在签订承包主合同及本合同后,应自觉根据有关规定到区(县)各级劳动保护监察部门办理施工登记手续。 2、甲乙双方贯彻先订合同后施工的原则,超出合同范围施工须及时补签补充协议,甲方不得以任何理由指派乙方人员从事合同外的施工 任务。乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由乙方负责。 3、乙方必须认真贯彻执行国家和上海市劳动局颁发的,关于劳动保护、安全生产、消防等操作规程条款的规定。 4、乙方必须建有工程施工安全管理组织体制,以及各种工种专职或者兼职的?安全专员,特种作业人员的审证考核制度,及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 5、乙方在施工前应组织召开管理人员、施工人员进行必要的安全生产教育,法制观念教育,加强和提高安全防范意识。 6、所有施工人员在施工期间必须严格执行和遵守现场甲方的安全生产防火管理条文规定,并接受甲方指派管理人员的日常管理督促、检查和指导,对于查出的隐患,乙方必须限期整改。 7、乙方使用的所有机械设备、配电箱、电动工具等必须符合国家安全检测标准。未经检验合格,违章操作使用所发生的人员伤亡和造成伤亡事故均由乙方负责承担和赔偿。 8、乙方人员对施工现场的脚手架、各种安全防护措施、安全标志和警告牌、不得擅自攀登,不得擅自拆除移动,未经许可擅自违反规定操作所造成的后果均由肇事者和乙方负责。 9、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证。严禁违章、无证操作。由于乙方工作人员不按规范操作,或者乙方私自任用不懂电器、机械设备的人违章作业所造成的一切后果由操作者和乙方负责。 10、乙方在施工过程中需要拖接电缆、电线、拖线板、配电箱等电器设施时应制定专职人员负责施工。特别是使用井架电梯时,须遵守现场安全规章制度,有专人负责开启。 11、乙方施工中离地登高作业须系好安全带,戴有安全帽,按规范做好安全防范措施。施工现场要做到六不准:不准高空抛物,不准随便大小便,不准抽烟,不准偷盗财物,不准乱倒垃圾,不准私自带外人进现场。 12、由于乙方责任造成人员伤亡事故,甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,事故的损失和善后处理费用由乙方负责。 13、本协议经双方代表签字后即生效。安全协议书作为合同正本附件一式三份,甲乙各持一份,一份留作备案。 甲方:乙方: 授权代表:授权代表: 日期:日期: 地址:乙方住所地: 邮编:邮编: 电话:电话:

7,建筑施工安全协议范本怎么写

甲方(委托方): 乙方(鉴定机构): 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本鉴定工程事项协商一致,订立本合同。 一、房屋鉴定工程概况   (一)房屋名称:   (二)房屋地址:   (三)房屋鉴定原因:   二、房屋鉴定工程范围   (一)甲方工作内容:   1、向乙方提交《鉴定委托书》及以下资料(已提交的打“√”):   (1)甲方身份证明材料;   (2)房屋所有权证、租赁合同、代管或者托管协议;   (3)房屋设计资料;   (4)地质勘察资料;   (5)施工技术档案;   (6)房屋目前使用用途证明;   (7)提供相邻房屋的相关材料。   2、乙方因检测鉴定需要要求甲方提供的其他技术资料:   3、应于年月日提供上述资料,并对其完整性、正确性及时限负责;   甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行检测鉴定。   4、提供鉴定现场的水源、电源及鉴定所需的工作面;   5、提供现场检测的安全措施;   (二)乙方工作内容:   1、调查摸清房屋的历史和现状;   2、现场查勘、测试,记录各种数据和状况;   3、检测、验算,整理技术资料;   4、全面分析,论证定性,作出综合判断;   5、出具《房屋安全鉴定报告书》(检测鉴定报告应包括相应的检测数据);   6、将《房屋安全鉴定报告书》提交甲方,由甲方向市(区、县)建设、房地产行政主管部门办理《房屋安全鉴定报告书》(一式五份)备案;   7、对鉴定报告中提出需加固、结构补强的,提供技术咨询;   三、合同工期   (1)本合同签订后三日内,乙方必须进行现场查勘(指乙方工作内容的第1、2条);如因甲方原因造成乙方不能进驻现场,现场查勘时间顺延;有明显险情的房屋,乙方应于年月日立即组织鉴定;   (2)乙方在开始现场查勘且甲方提交全部所需资料后个工作日内,出具鉴定报告;   四、质量标准   房屋安全鉴定主要依据国家行业标准《危险房屋鉴定标准》、国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》、《工业厂房可靠性鉴定标准》以及相关的国家、地方专业技术标准、规范和规程,以及建设部《城市危险房屋管理规定》。乙方应根据具体工程实际情况,确定检测依据及标准。   五、收费标准、鉴定面积、合同价款   (一)房屋安全鉴定费用:可按每平方米鉴定建筑面积元计收。   (二)鉴定总面积:平方米。   如果实际鉴定建筑面积与上款面积不符,则以实际鉴定建筑面积为准,并调整鉴定费用。   (三)鉴定费用总金额¥:元(不含检测、勘察费用)   (大写):(人民币)   六、付款方式   (一)甲乙双方签订本合同后天内,甲方付给乙方合同总金额的%。属财政出资的,甲方可先行垫付。   (二)甲方收到乙方提交的《房屋安全鉴定报告书》后,甲方配合乙方办理财政支付的相关手续,并结算合同价款。   (三)甲方自行出资的其他方式:   七、组成合同的文件   八、双方责任   (一)甲方   应提交乙方的全部所需资料超过规定期限天以内,乙方按本合同第三条规定交付鉴定报告的时间顺延;甲方交付上述资料超过规定期限天以上时,乙方有权重新确定提交鉴定报告的时间。(不能提供主要资料的,乙方有能力通过检测等技术手段完成鉴定的,可约定)   (二)乙方   1、未按合同工期提交报告时,每延误一天,罚款300元。   2、负责鉴定报告的质量。因弄虚作假、计算错误等乙方原因导致鉴定报告的鉴定结论与建筑物实际情况不符,造成经济损失及安全事故,应退还鉴定费用,免收受损失部分的检测鉴定费,并承担相应的法律责任。   九、有关事宜   (一)本合同执行过程中发生争议,甲乙双方应及时协商解决。如双方协商不成,经双方同意,可向市(区、县)建设、房地产行政主管部门申请调解。   (二)未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议。   (三)双方的协商补充条款、补充协议与本合同均具效力。   (四)本合同经甲乙双方鉴字盖章即时生效。   (五)本合同正本一式四份,甲乙双方及市、县建设局(房管局)各执一份。   甲、乙双方确定,在本合同有效期内,甲方指定为甲方项目联系人,乙方指定为乙方项目联系人,项目联系人负责本项目进行过程中的协调工作,以使本项目顺利进行。   十、合同生效   合同订立时间:年月日合同订立地点:   本合同双方约定:后生效;后失效。   甲方盖章:乙方盖章:地址:地址:   法人:(签字)法人:(签字)

8,施工安全合同协议书

据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定,对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位,甲乙双方签订施工安全合同书,明确双方职责、权力和义务,预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商,共同遵守。一、目标:(一)劳动安全: 1、乙方消除“四大伤害”(高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害),无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。 2、乙方按jbj59-88《建筑施工安全检查评分标准》,各级安全检查,工地合格率必须达到100%,并争创施工现场标准化管理合格工地。(二)消防安全: 1、乙方土地无火灾事故。 2、乙方工地应健全防火责任制和措施。 3、乙方工地要监理动火申报制度。(三)文明施工 1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。 2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。 3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放,做到堆放整齐。 4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境,道路畅通。 5、乙方工地施工机械具有维修保养制度,机械具清洁,上润油,严禁带病运转。二、双方责任:为了实现上述目标,甲乙双方必须采取有效措施,各自履行以下责任。甲方责任: 1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令,适时布置任务。 2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查,提出整改意见,并协助做好有关工作。 3、工程结束交付时,甲方安全管理部门应在工程验收报告上签署意(见。 4、甲方应对乙方施工单位相关管理人员进行安全教育,明确公司相关规定及要求。 5、甲方有权对乙方施工现场进行安全管理、监督、检查,对检查发现的事故隐患,乙方必须按甲方限定的时间进行整改,否则甲方有权进行相应的处罚(100~XX元),直至停工整顿,由此产生的一切后果由乙方自行负责。乙方责任: 1、现场负责人是施工工地文明安全生产直接责任人,应组织落实公司有关规定,认真做好与所属班组签订《安全生产责任制》工作,同时健全安全生产管理体系,并指定专职安全管理人员对工程项目监督管理。 2、在组织施工过程中,必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、标准,建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度,并接受甲方安全生产监督与检查。 3、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品,必须对施工人员进行“三级安全教育”;必须制定安全技术措施和安全交底,交甲方备案;特种作业人员必须持证上岗,并向甲方提供相关的资格证书;施工现场安全防护装置必须齐全有效。如果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责,允许不符合作业资格的员工进行施工作业的,甲方有权当场停止其施工作业,重新委派合格员工上岗,由此产生的工期延误及损失由乙方自行承担。 4、乙方自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准,由此出现问题而造成事故及经济损失,由乙方自行负责,给甲方造成事故及经济损失全部由乙方承担。属于甲方提供的工具、设备,乙方要在交接使用前认真检查确认,一次性验收并办理交接手续;双方签字投入使用后,发生的一切安全事故及造成的损失由乙方负责。5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中,必须同时把文明安全生产工作贯彻至每个具体环节中去,特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底,遇有生产与安全发生矛盾时,生产必服从安全。 6、经常性组织班组搞好文明安全活动,认真学习安全操作规程,每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况,教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥,违章作业,发生的一切事故及人员伤害均由乙方负责。 7、若发生重大伤亡事故,要及时抢救伤员,保护现场,十二小时内要立即上报,及时消除、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。 四、争论的处理当合同双方发生争议时,可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解,不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。 五、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。六、本协议作为工程合同组成部分,与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的,以规定较多者为准。本协议书一式六份,正本贰份,副本肆份,甲乙双方各执正本壹份,副本贰份。甲方:(盖章) 乙方(盖章) 委托代理人:(签字或盖章) 委托代理人:(签字或盖章) 签约日期: 年月日
中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》第二十四条 建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。 总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。 分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。
不准许将全部工程转包,主体工程是绝对不准许的,但可以就部分分包,须经过发包方同意,承包方就分包下去的工程同分包方向发包方承担责任。发生事故后,由分包方承担,但承包方承担连带责任,如果承包方与分包方签订责任的承担,只对双方有效,不能对抗第三人。赔偿过可以向分包方追偿。

文章TAG:建筑合同安全条款怎么写建筑  合同  安全  
下一篇