本文目录一览

1，简易工程施工合同范本是怎样的

简易工程施工合同合同编号：发包方：________________ 承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规 ，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：____________ 二、建筑面积(工程形式)：____________ 三、施工地点：________________ 四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：________ 六、工程质量标准：________ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。 九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护; ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：承包方： 委托代理人：委托代理人： 消防工程施工合同 相关专题推荐： 华律网合同范本由编辑人员收集整理而来，不代表华律网立场。如果您需要解决具体法律问题（如离婚、房产纠纷、人身伤害、刑事等），建议您

简易工程施工合同范本是怎样的

2，建筑工作施工合同怎么写

建筑工作施工合同可以参照以下范本写： 合同编号： 发包方：________________ 承包方：________________ 签约时间： 签约地点： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 1、工程名称：____________ 2、建筑面积(工程形式)：____________ 3、施工地点：________________ 4、工期： (1)开工：____年__月__日; (2)竣工：____年__月__日; (3)合同工期总共历时____天。 5、承包形式：________ 6、工程质量标准：________ 7、工程价款：共计人民币____元。 8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。 9、质保期：____年。 10、双方的责任义务 (1)发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点; ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工; ②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求; ④负责发包方提供料物及设备的保护; ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏; ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用; 11、其他 (1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 (2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 (3)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方： 承包方： 委托代理人： 年月日 委托代理人： 年月日

建筑工作施工合同怎么写

3，工程经纪人合同

1、对于问题1-4，作如下回答：这种合同在法律上成立的，但是应该属于居间合同。给你一个居间合同的范本做个参考。居间合同（示范文本） 题 目】居间合同（示范文本） 【颁布单位】国家工商管理局 合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人：＿＿＿＿＿ 签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 居间人：＿＿＿＿＿ 签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日 第一条 委托事项及具体要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第二条 居间期限：从＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。 第三条 报酬及支付期限：居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的＿＿＿＿％或者（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。委托人应在合同成立后的＿＿＿＿＿日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。 第四条 居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿元。 第五条 本合同解除的条件 1．当事人就解除合同协商一致； 2．因不可抗力致使不能实现合同目的； 3．在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务； 4．当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行； 5．当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 第六条 委托人的违约责任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第七条 居间人的违约责任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿种方式解决： （一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第九条 其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第十条 本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜委托人（章）： ｜居间人（章）： ｜鉴（公）证意见： ｜ ｜住所： ｜住所： ｜ ｜ ｜法定代表人： ｜法定代表人： ｜ ｜ ｜居民身份证号码： ｜居民身份证号码： ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜委托代理人： ｜委托代理人： ｜ ｜ ｜电话： ｜电话： ｜ ｜ ｜开户银行： ｜开户银行： ｜鉴（公）证机关（章）｜ ｜账号： ｜账号： ｜经办人： ｜ ｜邮政编码： ｜邮政编码： ｜ 年 月 日 ｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 监制部门： 印制单位：2、现在山东针对工程经纪人合同的政策还不是很清楚。

工程经纪人合同

4，工程合同怎么写

建筑消防设施安装施工合同　　甲方（建设单位）：　　乙方（安装施工单位）：　　根据《中华人民共和国防大学济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。　　第一条 建筑消防设施概况：　　（一） 建筑名称：　　（二） 安装施工范围：　　A集中报警系统 B区域报警系统 C自动喷水来火系统　　D卤代烷灭火系统 E二氧化碳灭火系统 F泡沫灭火系统　　G 氮气灭火系统 H蒸汽灭火系统 I干粉灭火系统　　J消防控制系统　　（三）开工日期： 年 月 日　　竣工日期： 年 月 日　　第二条 图纸、预算交付　　（一） 甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套；　　（二） 乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。　　第三条 合同价款、拨款和结算　　（一） 合同价款（含自动消防系统检测费）：　　（二） 合同生效后勤日内，甲方付给乙方预付款：　　（三） 设备到达甲方，甲方付给乙方设备款：　　（四） 消防设施验收前，甲方付给乙方进度款　　；验收合格后，甲方付给乙方进度款　　。保修期满，甲方付给余款　　第四条 设备供应：　　第五条 双方责任　　（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款。　　（二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。　　第六条 图纸变更　　设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。　　第七条 验收和工程质量　　（一） 乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收；　　（二） 消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。　　第八条 保修　　（一） 保修内容：见安装施工范围；　　（二） 保修期限：自验收合格之日起保修半年；　　（三） 保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。　　第九条 违约责任　　（一） 甲方责任；　　1、 未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得参顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；　　2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝式、倒运等损失和实际费用；　　3、 工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；　　4、 超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。　　（二） 乙方责任：　　1、 乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金；　　2、 保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。　　第十条 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（ ）的方式解决：　　A向 仲裁委员会申请仲裁。　　B向 人民法院提起诉讼。　　第十一条 如需担保，另立合同。　　第十二条 本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满终止。　　第十三条 本合同正本两份，双方各执一份，副本 份送公 安消防、工商行政管理等有关部门。　　第十四条 其他　　合同订立时间性 年 月 日　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：　　地 址： 地 址：　　法定代表人： 法定代表人：　　委托代理人： 委托代理人：　　开户银行： 开户银行：　　帐 号： 帐 号：　　邮政编码： 邮政编码：　　鉴证意见　　经办人： 鉴证机关（章）　　年 月 日

5，急求关于施工的三方协议范本

方协议格式)
原发布者:北关初中昌哥施工三方协议范本　　建设方：（以下简称甲方）总包方：（以下简称乙方）分包方：（以下简称丙方）　　为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。　　一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。　　二、工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。　　三、合同工期：根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。　　四、工程质量：1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。　　五、合同价款：合同定价（大写）：暂定人民币元整（小写）：元，工程款按最后实际工程量结算下浮结算。　　六、决算依据：（XX版）《xx省建设工程施本工程套用《xx省市政工程预算定额》、（XX版）工取费定额》；材料价格执行
工程三方协议范本，仅供参考。建设单位：　　　　　　　　　　（以下简称甲方）总包单位：　　　　　　　　　　（以下简称乙方）分包单位：　　　　　　　　　　（以下简称丙方）经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将xx防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。一、工程名称：　　　　　　　　　　　。二、工程地点：　　　　　　　　　　　。三、工程内容：　　　　　　　　　　　。四、工程造价：约xx万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积（按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积）进行结算。五、承包方式：包工、包料、单价一次包死（包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用）。六、工期：20xx年x月x日至20xx年x月x日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。七、质量：符合国家现行规范标准要求。八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产，否则除更换为原生材料生产外，施工方承担工程造价20%的违约金。九、材料规格及厂家：材料为“奥斯泰”牌PVC防水卷材，1.5mm厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜，1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。十、工程款支付方式：（1）材料进场后付合同价款的40%；（2）底板施工完毕后付合同价款的40%；（3）挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%；（4）留5%作为工程保修金，一年内付清。经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。十一、双方的权利和义务1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。十二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。十三：违约责任：1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚500元。2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。十四：工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。十五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向甲方所在地法院提起诉讼。十六、本协议一式三份，三方各执壹份。十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。甲方：（盖章）　　　法定代表人（或委托代理人）乙方：（盖章）　　　法定代表人（或委托代理人）丙方：（盖章）　　　法定代表人（或委托代理人）二〇xx年四月一日
合同法》第272条明确规定承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。这是因为在实践中，转包行为具有很大的危害性。一些单位将其承包的工程压价转包给他人，从中牟取不正当利益，形成“层层转包、层层扒皮”的现象，最后实际用于工程建设的费用大为减少，导致严重偷工减料；一些建设工程转包后落入不具备相应资质条件的包工队中，留下严重的工程质量隐患，甚至造成重大质量事故。另一方面，承包人擅自将其承包的工程项目转包，破坏了合同关系应有的稳定性和严肃性。在建设工程合同订立过程中，发包人往往经过慎重选择，确定与其所信任并具有相应资质条件的承包人订立合同，承包人将其所承包的工程转包给他人，擅自变更合同，违背了发包人的意志，损害发包人的利益，这是法律所不允许的。
针对性太强，不好找范本。

6，急求一份关于房地产投资方关于BOT项目的合同范本谢谢

正好有一份，同你分享了。****************总面积为*亩，位于********************************区内(具体位置见附图)；工程投资总额为******万元，预计项目建设工期为 个月。经______ ____(以下简称甲方)和**********************（以下简称乙方）友好充分协商，并依据《中华人民共和国合同法》、**省有关法律法规及**市人民政府关于基础设施项目规划建设的有关规定，达成合同如下：第一条、本合同由甲方和乙方于 年 月 日在山东省滨州市签订。第二条、**********************工程项目采用投资建设-经营-移交模式（即BOT方式）进行投资建设，乙方对该项目投资经营期限为**年，在合同生效之日起**年之后（即20**年______月______日，乙方经营期满之日的第二天），乙方将该项目用地及该土地上的建筑物、绿地等各项不动产无偿移交给甲方所有。第三条、甲方的权利和义务一、甲方负责本项目的立项审批、地质勘测以及动拆迁等前期工作，保证本项目已按法律法规履行了必要的法律程序，完全符合相关法律法规的规定；二、积极协助乙方取得各种项目建设经营所需的执照、许可和核准；三、确保本合同项下乙方（即乙方）权利的实现；四、对项目的建设情况、工期进度等进行现场抽查、检查、了解、监督等活动，乙方应积极配合甲方的前述活动。甲方应有权随时监测建设工程的实施并在不干扰工程进展的情况下进行适当的检验。此种监测和检验的一切费用均应由甲方承担。甲方拟进行的任何检验应提前通知乙方。乙方配合甲方进入现场，以使甲方得以对建设工程进行监测和检验；甲方对质量控制的检查标准是中华人民共和国颁布的“工程质量标准”；五、甲方有权要求乙方提交投资控制计划、工期、质量控制措施等工作范围内的专项报告；六、甲方有义务协助乙方协调项目所在地与工程有关的职权部门的关系并从职权部门获得批准；七、甲方有义务提供竣工文件所需的有关建设程序的法律文件及各种政府批文；八、甲方负责项目实施中其他配套设施如给水、排水、燃气、热力、电力、电信、广电、亮化、绿化、交通信号等项目的立项、投资、规划、设计、施工、安全、质量、进度、恢复、清理等工作的协调，事先要与乙方进行商榷，协助乙方一次性办理完成与本项目相关的审批手续及办理相关的行政收费；九、甲方应确保使乙方为建设、移交项目所需的所有公用设施及服务，包括电、水和通讯，能获得同等条件下的公平价格。第四条、乙方的权利义务一、乙方全面负责本项目建设经营的全部资金的筹措；二、乙方要编制项目进程表并由甲方考核；三、乙方不得将土地进行转卖；四、乙方有权按照法定程序取得土地使用权，并依法从事开发活动。其开发活动应当符合滨州市城市规划的要求，并依法经有关部门批准；五、应按照规划设计、施工设计规范要求施工，确保工程进度和质量；六、乙方应根据本项目合同规定负责本合同范围内的全部工程的建设，并承担建设工程的费用和风险；七、乙方从工程开工日期起至该工程办理移交手续的日期为止，对该工程的质量、安全、进度负责，对工程资产的完整性负责；八、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全部门依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施消除事故隐患。九、建设经营过程中的重大问题应及时向甲方及职能部门汇报；十、如果在本项目合同生效日以后，适用于本项目的法律、法规、规章发生了对乙方有重大不良影响的变动，乙方可书面申请调整本合同的相关条件。甲方应当采取相应措施，以使乙方处于与其变动前所处的经济地位和合同权益相当的地位；第六条、在下列情况下，甲方可终止本合同：一、因乙方违约导致本合同无法继续履行；二、乙方以书面形式通知甲方，乙方已终止项目投资建设经营而且不打算重新开始；三、因不可抗力原因造成乙方无法实施；第七条、在下列情况下，乙方可终止本合同：一、甲方不能按合同约定的期限将土地通过合法手续落实到乙方公司名下；二、因不可抗力原因造成乙方无法进行项目实施；三、因甲方违约或第三方的原因影响项目的建设和经营，使乙方无法正常履行本合同。第八条、如果甲方在合同生效日_______天内未能按约定及时将项目用地通过合法手续落实到乙方名下，乙方有权就延误日期向甲方主张______元/日的延误赔偿金，但合计的总额不得超过本项目工程造价总额的_______。第九条、争议解决一、对本合同的任何变更、增补或改动，只有在形成文字并经双方授权的代表签署后方为有效和具有约束力。二、如果本合同其中某一条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则：（1）其它部分仍应保持有效；（2）双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。三、合同双方经友好协商无法解决合同争议则可以向滨州市人民法院提起诉讼。四、合同双方在将争议或索赔提起诉讼直至裁决书公布之前，均应继续履行各自根据本合同规定承担的一切义务，但不影响根据该裁决书进行最后调整。第十条、本合同壹式____份，甲方、乙方各执_____份，经甲方、乙方的法定代表人、负责人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效。甲方：（公章） 乙方：（公章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：

7，寻求 山东省工商行政管理局制作的房屋租赁合同 LTP96005

房屋租赁合同(常用版)本合同双方当事人：出租方（以下简称甲方）：_________________________(本人)(授权代表)姓名：__________国籍：___________(身份证)(护照)(营业执照号码)：___________________地址：_______________________，邮政编码：________联系电话：_______； 传真：_______；E-mail:_______承租方（以下简称乙方）：_________________________(本人)(授权代表)姓名：__________国籍：___________(身份证)(护照)(营业执照号码)：___________________地址：_______________________，邮政编码：________联系电话：_______； 传真________；E-mail:________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：第一条 房屋基本情况甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于________；位于第____层，共______ 〔套〕〔间〕，房屋结构为_________，建筑面积_______平方米（其中实际建筑面积_______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面 积_______平方米）；该房屋的土地使用权以〔出让〕〔划拨〕方式取得；该房屋平面图见本合同附件一，该房屋附着设施见附件二；〔房屋所有权证号、土地使用权证号〕〔房地产权证号〕为：__________。第二条 房屋用途该房屋用途为____________________。除双方另有约定外，乙方不得任改变房屋用途。 第三条 租赁期限租赁期限自____年___月___日至___年___月___日止。 第四条 租金该房屋租金为（ 币）___万___千___百__拾__元整。租赁期间，如遇到市场变化，双方可另行协商调整租金标准；除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。 第五条 付款方式乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金（___币）___万___千___百__拾 __元整。租金按〔月〕〔季〕〔年〕结算，由乙方于每〔月〕〔季〕〔年〕的第__个月的___日交付给甲方。 第六条 交付房屋期限甲方于本合同生效之日起____日内，将该房屋交付给乙方。 第七条 甲方对产权的承诺甲方保证在出租该房屋没有产权纠纷；除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在出租该房屋前办妥。出租后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。 第八条 维修养护责任租赁期间，甲方对房屋及其附着设施每隔 ____〔月〕〔年〕检查、修缮一次，乙方应予积极协助，不得阻挠施工。正常的房屋大修理费用由甲方承担；日常的房屋维修由____方承担。因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担责任并赔偿损失。租赁期间，防火安全、门前三包、综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。 第九条 关于装修和改变房屋结构的约定乙方不得随意损坏房屋设施，如需改变房屋的内部结构和装修或设置对房屋结构影响的设备，需先征得甲方书面同意，投资由乙方自理。退租时，除另有约定外，甲方有权要求乙方按原状恢复或向甲方交纳恢复工程所需费用。 第十条 关于房屋租赁期间的有关费用在房屋租赁期间，以下费用由乙方支付，并由乙方承担延期付款的违约责任：1．水、电费；2．煤气费；3．电话费；4．物业管理费；5．________________；6．________________。在租赁期，如果发生政府有关部门征收本合同未列出项目但与使用该房屋有关的费用，均由乙方支付。 第十一条 租赁期满租赁期满后，本合同即终止，届时乙方须将房屋退还甲方。如乙方要求继续租赁，则须提前____个月书面向甲方提出，甲方在合同期满前____个月内向乙方正式书面答复，如同意继续租赁，则续签租赁合同。 第十二条 因乙方责任终止合同的约定乙方有下列情形之一的，甲方可终止合同并收回房屋，造成甲方损失，由乙方负责赔偿：1．擅自将承租的房屋转租的；2．擅自将承租的房屋转让、转借他人或擅自调换使用的；3．擅自拆改承租房屋结构或改变承租房屋用途的；4．拖欠租金累计达____个月；5．利用承租房屋进行违法活动的；6．故意损坏承租房屋的；7．_____________________________。 第十三条 提前终止合同租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前_____月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书，在终止合同书签订前，本合同仍有效。如因国家建设、不可抗力因素或出现本合同第十条规定的情形，甲方必须终止合同时，一般应提前_____个月书面通知乙方。乙方的经济损失甲方不予补偿。第十四条 登记备案的约定自本合同生效之日起_____日内，甲、乙双方持本合同及有关证明文件向______申请登记备案。第十五条 违约责任租赁期间双方必须信守合同，任何一方违反本合同的规定，按年度须向对方交纳年度租金的_____%作为违约金。乙方逾期未交付租金的，每逾期一日，甲方有权按月租金的____%向乙方加收滞纳金。 第十六条 不可抗力因不可抗力原因导致该房屋毁损和造成损失的，双方互不承担责任。 第十七条 其它本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。第十八条 合同效力本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。 第十九条 争议的解决本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 第二十条 合同份数本合同连同附件共___页，一式___份，甲、乙双方各执一份，均具有同等 效力。 甲方（签章）：____________________ 乙方（签章）：____________________授权代表（签字）：________________ 授权代表（签字）__________________________年______月______日 ________年______月______日
你上山东省工商行政管理局当网

文章TAG：山东省建筑合同范本山东  山东省  建筑  
下一篇