供电合同模板，用电协议书

本文目录一览

1，用电协议书
2，用电协议合同怎么写
3，电费协议怎么写
4，供电协议书样本通用版
5，用电协议书
6，谁能提供一份临时供用电合同范本
7，供电线路维护协议书
8，电力线路工程总承包合同范本
9，供用电合同的基本格式

1，用电协议书

写明用电的时间，费用，违约责任怎么承担就可以了。

用电协议书

2，用电协议合同怎么写

经双方友好协商，就乙方室内分布系统在甲方用电事宜，达成一致，特签订如下协议：一、供电单位及联系方式：1、供电单位：2、联系方式：3、供电地址：（市、区、县、路、号、楼宇名称、竖井位置）二、电费标准及支付方式：1、电费标准：元/度。2、其他：乙方自行新装电表，该电表起始读数为零3、支付方式：（1）乙方所发生的电费由甲方向供电部门统一交纳。（2）乙方电费支付时间：每季度支付一次双方根据电表读数，据实结算。三、双方约定：1、上述第二项第1款中的电费标准随政府电力部门的公示价格进行调整，该调整发生时，甲方应及时通知乙方。2、乙方按照上述第二项第3款中规定的时间向甲方交纳电费。3、在乙方按时向甲方支付电费的前提下，甲方应确保乙方基站的正常供电，不得随意停电。特殊情况下需停电预计在3小时以上时，甲方必须提前通知乙方，并由乙方为基站机房准备其他应急供电设备。4、结算电费时，甲方提供电费往来收据，以及加盖公章的电费发票复印件。5、甲方人员不得以任何名义或手段给予乙方人员财物、回扣、手续费以及乙方人员不应得的其它各种利益。6、乙方人员不得借婚、丧、嫁娶、过生日等事宜，接收甲方的变相送礼。不得接受甲方的吃喝、娱乐、洗浴、旅游等各种消费招待。拓展资料:一、供电的方式、质量和时间。供电方式包括主供电源、备用电源、保安电源的供电方式以及委。托转供电等内容。供电质量，是指供电频率、电压和供电可靠性三项指标。二、用电容量、地址和性质。用电容量是指供电人认定的用电人受电设备的总容量，以千瓦(千伏安)表示。用电地址是指用电人使用电力的地址。用电性质包括用电人行业分类和用电分类。法律依据：《中华人民共和国民法通则》第八十八条合同的当事人应当按照合同的约定，全部履行自己的义务。合同中有关质量、期限、地点或者价款约定不明确，按照合同有关条款内容不能确定，当事人又不能通过协商达成协议的，适用下列规定：(一)质量要求不明确的，按照国家质量标准履行，没有国家质量标准的，按照通常标准履行。

用电协议合同怎么写

3，电费协议怎么写

1突出双方是本着互惠互利的原则，2，对于分表的协志安排3对具体缴纳电费的透明度4.对与共同维护用电的细节

先要协商，小公司是否装表计量？还是每月你公司按增值税发票扣除自己的部分，其余的平分，再开发票给他们？

电费协议怎么写

4，供电协议书样本通用版

供电方名称：_______________ 用电方名称：_______________供电方身份证：_______________ 用电方身份证：_____________供电方电话：_______________ 用电方电话：_______________供电方地址：_______________ 用电方地址：_______________ 为明确供电企业(以下简称供电方)和用电单位(以不简称用电方)在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据忡华人民共和国电力法)、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经供电方、用电方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。第一条用电地址、用电性质和用电容量1、用电地址：____________________________2、用电性质：____________________________3、行业分类：____________________________4、用电分类：____________________________5、生产班次：____________________________6、用电容量：供电方认定用电方用电设备总容量为____千瓦。第二条供电方式1、供电方向用电方提供交流50赫兹、220/3既伏电压的电源向用电方供电。2、供电方式采用：（1）供电方从 ____线路____公用变____号低压杆接线，向用电方供电。供电容量为____千瓦。（2）用电方对供电可靠性有较高要求时，备用电源采用： ① 供电方从 ____线路____公用变____号低压杆接线向用电方供电。供电容量为____千瓦。 ② 由用电方自备电源。自备发电机(或不停电电源UPS)容量为____千瓦。第三条供电质量1、在电力系统正常状况下，供电方按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用电方供电。2、如用电方用电功率团数达不到0.85以上，或用电方谐波注入量、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响超过国家标准时，供电方无义务保证其电能质量。用电方应负责采取措施治理，并依法承担相应责任。第四条用电计量1、供电方根据用电方不同电价类别的用电，分别安装用电计量装置。用电计量装置的产权属供电方。用电计量装置的记录作为向用电方计算电费的依据。（1）用电计量装置安装在____处，安装的有功电能表为____安培，无功电能表为____安培，电流互感器变比为____用于计量用电量。（2）用电计量装置安装在____处，安装的有功电能表为____安培，无功电能表为____安培，电流互感器变比为____用于计量用电量。2、用电方未按电价分类装表计量时，供电方对难以装表计量的用电量，约定按每月____千瓦时计算，或按每月总用电量的____%计算。随用电构成比例和数量的变化，供电方每年至少对其核定一次，用电方应当予以配合。第五条电价及电费结算方式1、计价依据与方式（1）供电方按照有管理权的物价主管部门批准的电价和用电计量装置的记录，定期向用电方结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。（2）用电方用电容量在100千瓦及以上时，按国家规定加装无功电能计量装置，实行功率因数调整电费。（3）按国家规定，供电方对用电方执行 (分时电价)。2、电费结算方式（1）供电方应按规定日期抄表，按期并向用电方收取电费。（2）用电方应在供电方规定的期限内全额支情电费。交付电费的方式为： ① 用电方每月日定期交付。 ② 供电方委托银行向用电方收取电费。3、按国家规定，用电方向供电方存出电费保证金额元和电能表保证金额____元。用电终止时，供电方按规定退还保证金。4、用电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。用电方对用电计量、电费有异议时，应先交清电费，然后双方协商解决。协商不成时，可请求电力管理部门调解。调解不成时，双方可选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。第六条供电设施维护管理责任1、经供电方、用电方双方协商确认，供电设施运行管理责任分界点设在处，属于分界点电源侧供电设施局供电方，由供电方负责运行维护管理，分界点负荷侧供电设施属用电方，由用电方负责运行维护管理。2、供电方、用电方分管的供电设施，除另有约定者外，未经对方同意，不得操作或更动。如通紧急情况(当危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡或设备损坏)而必须操作时，事后应在24小时内通知对方。3、在供电设施上发生的法律责任以供电设施运行维护管理责任分界点为基准划分。供电方、用电方应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作。并依法承担相应责任。第七条约定事项1、为保证供电、用电的安全，供电方将定期或不定期对用电方的用电情况进行检查，用电方应当予以配合。用电检查人员在执行查电任务时，应向用电方出示(用电检查证)，用电方应派员随同并配合检查。2、在用电方受电装置上作业的电工，必须取得电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证)，方准上岗作业。3、安装在用电方的用电计量装置及电力负荷管理装置由供电方维护管理，由用电方负责保护其完好和正常运行。如有异常，用电方应及时通知供电方处理;如私自迁移、更动和擅自操作的，按(供电营业规则》第一百条第5项处理。4、用电方的自备发电机组要保证与电网闭锁。经供电方检查认定的接线方式不得自行变动。用电方不得自行引入(供出)电源。第八条违约责任1、用电方不按期交清电费的，应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止，电费违约金按下列规定计算（1）当年欠资部分，每日按欠费总额的千分之二计算;（2）跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算。（3）经供电方催交，用电方仍未付清电费的，供电方可依法按规定的程序停止供电，并追收所欠电费和电费违约金。2、双方商定，除本合同另有约定者外，造成本合同不能属行或不能完全履行的责任，按《供电营业规则》相关条款处理。第九条争议的解决方式供电方、用电方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则协商解决。协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解。调解不成时，双方可选择申请

5，用电协议书

用电协议书供电方： x x x x 用电方：x x x x 电是我国的宝贵能源，由于我国地域广阔用电情况及不平衡情况极十分为严重，东南沿海地区是我国的经济发达地区用电较为集中用电量大，而西部偏远山区用电相对少，国家为此对东部进行了电网改造，加大了对对东部供电的投资力度，但是随着西部的大开发投资额的不断增加，西部的用电也逐步上升，这样用电不平衡的情况逐步上升，有的地方电源充裕有的地方紧缺，这给人们的生产生活带来极大的不便，为缓解用电不平衡的局面，因此供电与用电之间采用计划用电的的方式进行协商，协商条款由下： 1，年用电量3600kwh，日供应量为10kwh 2，供应方式：按照日供应量，超额用电时按照50%加价 3，结算部办法;每月25日核实用电量，30日前将电费交齐 4，除不可抗力外日常生活保证供电，如果有用电设施维修提前通知业户 5，下年度增加或减少用电应在本年的11月份前申报以上协议望共同信守协议人; 供电方： x x x x 签字用电方：x x x x 签字二〇一五年九月二日

甲方：乙方：双方协商，达成协议如下：一、甲方向乙方提供水电二、每月由甲方抄表后向乙方出具交费通知，乙方应于收到通知后（）日内（）标准向甲方支付水电费，拖欠超过（）日，甲方可中止供电供月并有权中止合同三、甲方不得无故中止供电供水，如因甲方停电停水造成乙方损失应照价赔偿四、乙方用电用水应安全节约，不得破坏水电设施，损坏照价赔偿五、本协议自（）至（）期间有效甲方乙方以上是必要条款，还有些细节或特殊约定自己去填

双方单位用电过户协议书双方单位用电过户协议书双方单位用电过户协议书双方单位用电过户协议书双方单位用电过户协议书双方单位用电过户协议书都没人回答哦.你再到网上找找吧.我也不知道.不好意思啊

写明用电的时间，费用，违约责任怎么承担就可以了。

6，谁能提供一份临时供用电合同范本

　　临时供用电合同　　(参考文本)　　合同编号：　　供电方案用电方　　单位名称单位名称　　法定代表（负责）人：法定代表（负责）人：　　授权代理人：授权代理人：　　电话：电话：　　电传：电传：　　邮编：邮编：　　开户银行：开户银行：　　帐号：帐号：　　税务登记号：税务登记号：　　为了明确供电企业（以下简称供电方）和临时用电单位（以下简称用电方）在临时供用电过程中的权利和义务，安全、经济、合理有序地供电和用电，根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经供电方、用电方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。　　一、电地址、用电性质和用电容量　　1.临时用电地址：。　　2.临时用电主要用途为。　　3．用电容量　　供电方临时用电容量为：　　（1）受电变压器台，总容量为千伏安；　　（2）用电设备台，总容量为千瓦。　　具体用电设备清单见附件。　　4.供电贴费　　根据国家规定，用电方向用电方交付供电工程贴费千伏安（千瓦）X 元、千伏安（千瓦），共计元。临时用电终止时，供电方按规定办理供电贴费清还手续。　　二、供电方式　　供电方向用电方提供交流50Hz临时电源，采用：　　1.高压供电：供电电压为千伏，从线路杆接线供电。供电容量为千伏安。　　2.低压供电：供电电压为220、380伏，从公用变供电。供电容量为千伏安。　　具体转供电接线方式见附图《供电接线及产极分界示意图》。　　三、用电计量　　1.用电计量安装在处，安装的有功电能表为安培，无功电能表为安培，电流互感器变比为。电压互感器变比为。　　2.用电计量装置的记录作为向用电方计算电费的依据。　　3.用电计量装置安装位置与产权分界处不对应时，线路与变压器损耗电量由产权所有者负担。　　4.供电方设在用电方的用电计量装置的安装、移动、更换、拆除、加封、启封及表计接线均由供电方办理，用电方提供工作上的方便。　　四、电价及电费结算方式　　1.供电方根据有管理权的物价主管部门批准的电价和用电计量装置的记录，按国家规定定期向用电方定期结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。　　2．电费结算方式　　（1）供电方应按规定日期抄表，按期向用电方收取电费。　　（2）用电方在供电方规定的期限内全额交清电费。交付电费的方式采用：　　a.用电方以方式交付电费。　　b.供电方委托银行向用电方收取电费。　　3.按国家规定，用电方向供电方存出电费保证金额元和电能表保证金额元。用电终止时，供电方按规定退还保证金。　　4.用电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。用电方对用电计量、电费有导议时，应先交清电费，然后双方协商解决。协商不成时，可请求电力管理部门调解。调解不成时，双方可选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。　　五、供电设施维护管理责任　　1．经供电方、用电方协商确认，供电设施运行维护管理责任分界点设在处，属于。分界点电源侧供电设施属供电方，由供电方负责运行维护管理，分界点负荷侧供电设施属用电方，由用电方负责运行维护管理。　　2．安装在用电方的用电计量装置及电力负荷管理装置由供电方维护管理，用电方应负责保护。如有异常，用电方应及时通知供电方。如发生丢失或损坏，用电方应负责赔偿或修理；如私自迁移、更动和擅自操作的，按《供电营业规则》第一百条第5项处理。　　3．供电方、用电方分管的供电设施，除另有约定者外，未经对方同意，不得操作或更动。如遇紧急情况（当危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡或设备损坏）而必须操作时，事后应在24小时内通知对方。　　4．在供电设施上发生的法律责任以供电设施运行维护管理责任分界点为基准划分。供电方、用电方应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作，并依法承担相应的责任。　　六．约定事项　　1.用电方不得将临时电源向外转供，也不得将临时电源转让给第三人。供电方不受理用电国防变更用电事宜。用电方在本合同到期后仍继续用电的，应在用电终止前向供电方提出申请，并按规定办理手续。　　2．为保证供电、用电的安全，供电方将定期或不定期对用电方的用电情况进行检查，用电方应当予以配合。用电检查人员在执行查电任务时，应向用电方出示《用电检查证》，用电方应派员随同并配合检查。　　3．在用电方受电装置上作业的电工，必须持有电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证》，方准上岗作业。　　七、违约责任　　1.用电方不按期交清电费的，应承担电费滞纳的违约责任。电费滞纳金从逾期之日起计算至交纳日止，电费违约金按下列规定计算：　　a. 当年欠费部分，每日按欠费总额的千分之二计算；　　b.跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算；　　经供电方催交，用电方仍未付清电费的，供电方可依法按规定的程序停止部分或全部供电，并追收所欠电费和电费违约金。　　2.双方商定，除本合同另有约定外，造成本合同不能履行或不能完全履行的责任，按《供电营业规则》相关条款处理。　　九、争议的解决方式　　供电方、用电方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则协商解决。协商不成时，双方共同提请有关部门解决。调解不成时，双方可选择下列其中一种方式解决：　　1.提交仲裁委员会仲裁；　　2.依法向人民法院提起诉讼。　　十、本合同效力及未尽事宜　　1. 本合同未尽事宜，按《电力供应与使用条例》《供电营业规则》等有关法律、规章的规定办理。如遇国家法律、政策修改时，按规定修改、补充本合同有关条款。　　2.本合同有效期自年月日起至年月日止。　　3.本合同自供电方、用电方签字，并加盖公章后生效。　　5.本合同正本一式份。供电方、用电方各执份。效力均等。副本一式份。供电方、用电方各执份。　　6.本合同附件包括：　　（1）　　（2）　　上述附件为本合同不可分割的组成部分。　　供电方：（盖章）用电方：（盖章）　　签约人：（盖章）签约人：（盖章）　　签约时间：年月日签约时间：年月日　　附表　　用电设备清单　　序号　　设备名称　　设备规范　　共计　　（千瓦）　　相　　电压　　（V）　　每台容量　　（千瓦）　　台数　　1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　合计　　附图：　　供电接线及产权分解示意图

7，供电线路维护协议书

电力工程施工合同电力工程施工合同电力工程施工合同甲方：辽宁省XXXXXX供电公司乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力XXXX供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况一工程名称：二工程内容：三工程地点：四设计单位：五工期：六质量标准：七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一合同语言：汉语二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。第三条甲乙方驻工地代表一甲方项目负责人：二乙方项目负责人：三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。第四条甲方工作一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。二负责组织辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。第六条工程质量等级一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。二质量评定部门：辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。第七条验收和重新检验一甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力XXXXXX供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。三隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。第八条工程预付款本工程开工前不预付工程款。第九条工程款支付一工程款支付方式：支票二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。第十条竣工决算一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。二乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。三保修金和支付方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。第十一条保修条款一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。第十二条争议因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由营口市仲裁委员会仲裁。第十三条安全施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。第十四条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。第十五条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。甲方：辽宁省XXXX供电公司负责人：经办人：年月日乙方: XXXX供电公司法人代表：经办人：年月日

补充协议的两款内容在《供电营业规则》中都有相应规定：第四十八条供电企业和用户分工维护管理的供电和受电设备，除另有约定者外，未经管辖单位同意，对方不得操作或更动；如因紧急事故必须操作或更动者，事后应迅速通知管辖单位。补充协议的第一条只强调了这一条款的后半部分，并去掉了“必须”二字（在规程、规定或规则中，使用“必须”是表示严格、非这样作不可的用词），这就减轻了对供电方的约束力度，有违《规则》中原条款的寓意（此条款实际是约束供电方行为的），使协议的条款成了“另有约定者”。补充协议的第二条结合协议标题看似乎没什么问题，但结合电力供与用的特点和《供电营业规则》的有关条款看，这一条款很不靠谱。电力的供与用是紧密相联的。对于供电方，自身的问题可以引发事故，用户的问题也可能引发供电方发生事故（补充二款也提到了）；同样对于用户方，①除自身的问题外，②供电方的问题也会引发用户方发生事故，此外，③第三方用户发生事故后，供电方的系统处理不当，使事故扩大也有可能引发本用户发生事故，④第三方用户直接引发本用户事故。为此，《规则》中有明文规定这些问题各方应负的责任。①④的情况下，用户自行处理并负责与电网的电气连接工作，有关的法律责任由用户或第三方用户负责，与供电方没任何关系，事后供电方要对修复工程验收并于合格后恢复送电，这无可非议。用户一般都很清楚这些规定，供电方大可不必再为此补充有关的协议条款。②③情况下就有争议了。因为在这些情况下，供电方对用户事故有不可推卸的责任，并要进行相应的赔偿。如果仍按补充二款执行，"由用电方自行或委托第三方修复处理，并负责恢复与电网的电气连接工作",与供电方没任何关系，这就有失公允了。电力法有关条款规定：第六十条因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的，电力企业应当依法承担赔偿责任。电力运行事故由下列原因之一造成的，电力企业不承担赔偿责任：（一）不可抗力；（二）用户自身的过错。因用户或者第三人的过错给电力企业或者其他用户造成损害的，该用户或者第三人应当依法承担赔偿责任。《规则》中第九十五条供用双方在合同中订有电力运行事故责任条款的，按下列规定办理： ......虽因用户过错，但由于供电企业责任而使事故扩大造成其他用户损害的，该用户不承担事故扩大部分的赔偿责任。说明③的情况下，供电方对事故扩大造成的后果负责。这个补充协议有误导用户，为供电方推卸自己责任埋下伏笔之嫌。执行电力规章，这个协议就是多余。执行此协议，就涉嫌违章。如果这个补充协议是针对“用户设备由于自身原因发生故障时”供、用双方责任而言的，或许还说得过去。

8，电力线路工程总承包合同范本

工程承包合同发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；七、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。九、现场代表发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本合同共＿页发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿账号：邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：

电力工程施工合同　　电力工程施工合同电力工程施工合同　　甲方：辽宁省xxxxxx供电公司　　乙方：　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力xxxx供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。　　第一条工程概况　　一工程名称：　　二工程内容：　　三工程地点：　　四设计单位：　　五工期：　　六质量标准：　　七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。　　第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律　　一合同语言：汉语　　二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。　　三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。　　第三条甲乙方驻工地代表　　一甲方项目负责人：　　二乙方项目负责人：　　三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。　　第四条甲方工作　　一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。　　二负责组织辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。　　三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。　　四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。　　第五条乙方工作　　一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。　　二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。　　三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。　　四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。　　五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。　　六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。　　七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。　　八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。　　九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。　　第六条工程质量等级　　一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。　　二质量评定部门：辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。　　第七条验收和重新检验　　一甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力xxxxxx供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。　　二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。　　三隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。　　第八条工程预付款　　本工程开工前不预付工程款。　　第九条工程款支付　　一工程款支付方式：支票　　二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。　　第十条竣工决算　　一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。　　二乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。　　三保修金和支付方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。　　第十一条保修条款　　一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。　　二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。　　第十二条争议　　因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由营口市仲裁委员会仲裁。　　第十三条安全施工　　在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。　　第十四条合同的生效和份数　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。　　第十五条附加条款　　合同条款中未尽事宜，双方协商解决。　　甲方：辽宁省xxxx供电公司　　负责人：　　经办人：　　年月日　　乙方:xxxx供电公司　　法人代表：　　经办人：　　年月日

9，供用电合同的基本格式

供电单位（简称供电方）：___地址：___ 邮码：___ 电话：___法定代表人：__ 职务：__用电单位（简称用电方）：___地址：___ 邮码：___电话：___法定代表人：___职务：__为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。受电地点、受电电压、受电容量及限期第一条受电地点、受电电压、受电容量及限期1.受电地点：2.受电电压：___千伏___线三相交流___千伏。（其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的±5%；10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7%；低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的±5%～10%。电网容量在300万千瓦及以上者，供电周率允许偏差为±0.2周/秒；电网容量在300万千瓦以下者，供电周率允许偏差为±0.5周/秒。）3.受电容量：三相变流___千伏安，其中___千伏安___台，___千伏___安台，……。4.合同期限：合同期限为年，自___年___月___日起至___年___月___日止。用电方新装、增容与变更用电第二条用电方新装、增容与变更用电1.用电方新装或增加用电，均应向供电方办理用电申请手续，并按规定办理有关事项。2.供电方为新装或增加用电的用电方确定的供电方案，高压的有效期限为___年，低压的有效期限为___个月，逾期注销。用电方如有特殊情况，应及时与供电方协商延长。3.用电方新装或增加用电，应按国家有关规定，向供电方交纳帖费，以分担电力部门为适应用电增加而进行的输电、变电、配电工程建设或改造的部分费用。专线供电或用户已列入基建项目的工程，由用户投资建设。4.用电方投资建设的输电、变电、配电设施，建成送电后，其产权归属，按《全国供用电规则》的规定办法确定。5.用电方提出减少用电容量，供电方应根据用电方所提的期限，保留其原容量，保留期最长不得超过___年。在保留期限内恢复用电时，再交付帖费；超过保留期限要求恢复用电时，按新装、增容手续办理。按变压器容量计算基本电费的用电方，必须停止整台或整组变压器的运行，方可认定为暂停用电。自暂停用电期满之日起，无论用电方申请恢复用电与否，都应交付全部基本电费。6.用电方变更用电性质、变更户名、减少用电容量、暂停或停止用电、移动表位和迁移用电地址，均应事先由供电方办理手续。停止用电时，应将电费结清。迁移用电地址而引起供电点变更时，新址用电按新装用电办理。设计、安装、试验与接电第三条设计、安装、试验与接电1.用电方新装、增装或改装电气装置的设计、安装和试验，应符合国家的有关标准，国家尚未制定标准的，应符合国家电力部门或___省（或自治区、直辖市）电力部门的规定和规程。2.高压方式供电的用电方，应向供电方提供下列电气装置的设计文件和资料：（1）电气设计说明；（2）用电负荷分布图；（3）负荷组成、性质及保安电力；（4）用电功率因数的计算和无功补偿及容量；（5）高压设备的一次接线方式和布置；（6）过高电压保护、继电保护和计量装置的方式。低压方式供电的用电方应提供负荷组成和用电设备清单，100千伏安（千瓦）及以上低压用电方还应提供用电功率的计算和无功补偿资料。用电方提供的设计文件和资料应一式二份，供电方审核提出书面意见后，退还用电方一份据以施工。用电方如改变设计，应将变更方案再交供电方审核。用电方安装竣工后，应向供电方提供高压电气设备试验及继电保护装置整定记录，经供电方检查，直至合格。3.无功电力应就地平衡。用电方应在提高用电自然功率因数的基础上，设计和装置无功补偿设备，并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除，防止无功电力倒送。用电方在供电规定的电网高峰负荷时的功率因数应达到下列规定：（1）高压供电的工业用电和高压供电装有带负荷调整电压装置的用电，功率因数为0.90以上；（2）其他100千伏安（千瓦）以上用电（包括大、中型电力排灌站），功率因数为0.85以上；（3）趸售和农业用电，功率因数为0.80.4.用电方在供电前应申请用电指标，并就供电方式、装接容量、用电时间、产权划分、调度、通讯、计量方式和电费计收等项，与供电方签订供用电合同（或协议），供电方即可装表接电。5.用电方的冲击性负荷、不对称负荷和整流用电等对供电质量和安全经济运行有影响者，应采取技术措施消除影响，否则供电方可不供电。第四条安全用电1.供电方供电设施的计划检修、校验和试验工作应统一安排，需要对用电方停电时，35千伏以上的每年一般不超过一次；10千伏每年一般不超过三次。计划检修停电应在7天前通知用电方。2.用电方应定期进行电气设备和保护装置的检查、检修和试验，防止电气设备事故的发生；用电方的电气设备危及人身和运行安全时，应立即检修；多路电源供电的用电方应加装连锁装置，并按照双方签订的协议进行调度操作；装有自备发电机组的应向供电方备案，并应采取保安措施，防止在电网停电时向电网反送电。用电方发生人身触电伤亡，主要电气设备损坏及因用电方的原因引起电网停电等事故时，应立即向供电方报告，并在___天内提出事故分析报告。3.用电方与电力系统的继电保护方式，应相互配合，并按照国家主管部门颁发的有关规程进行整定和检验。由供电方整定、加封的继电保护装置及其二次回路和供电方规定的继电保护整定值，用电方不得自行变动。4.供电方对用电方的安全用电工作督促检查，并积极协助有关主管部门及用电方共同做好对用电方电工的技术培训和管理工作，定期进行安全技术考核。第五条计划用电1.用电方应定期提出计划用电指标的申请，内容包括：计划期内的生产任务、单位产品电耗定额、需用电量、最高电力负荷、生产班次和节约用电措施等。2.用电方设备的检修应尽量安排在枯水期。3.供电方和用电方应服从电网统一调度，严格按指标供电和用电，不得超分超用。供电方应认真执行“谁超限谁”、“超用扣还的原则。第六条节约用电1.用电方应定期编制节约用电措施计划，完成节约用电任务；供电方应督促、检查、帮助用电方的节约用电工作。2.用电方应积极采用节约用电的技术措施，推广行之有效的节约经验。用电方因此节约用电，“三电”办公室不得减少其用电指标，凡国家推广的节约用电技术措施，用电方必须纳入节约用电措施计划，付诸实施。用电方如不采用，“三电”办公室可相应扣除用电指标。3.供电方和用电方应加强非生产用电的管理，取消对家庭生活用电的包用、包费制，一律按实用电量由个人缴费。使用非生产性电炉，应经供电局批准。第七条维护管理与产权分界1.供电方与用电方电气设备的维护管理范围按产权分界点划分，其确定原则如下：（1）低压供电的，以供电接户线的最后支持物为分界点，支持物属供电方；（2）10千伏及以下高压供电的，以用电方界外或配电室前的第一断路器或进线套管为分界点；（3）35千伏及以上高压供电的，以用电方界外或用电方变电站外第一基电杆为分界点；（4）产权属于用电方的线路，以分支点或以供电方变电所外第一基电杆为分界点。2.供电方和用电方分工维护管理的供电、用电设备，未经分管单位同意，不得操作或更动。如因紧急事故必须操作或更动者，事后应迅速通知分管单位。3.供电方由于工程施工或线路维护上的需要，在用电方处凿墙、挖沟、掘坑、巡线等时，用户应给予方便，供电方人员应遵守用电方的有关安全保卫制度。用电方到供电方维护的设备区工作，应征得供电方同意，并在供电方人员监护下工作。竣工后，均应及时修复。第八条电度计量与收费1.计费电度表及其附件的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封等，均由供电方负责办理。高压电用电方的成套设备装有自备电度表及其附件的，经供电方同意并检验合格后，可用作计费电度表，并办理固定资产无偿转移手续，用电期间由供电方负责维护管理，用电终了后，再办理资产无偿转还手续。装设在63千伏及以上计量点的计费电度表应使用互感器的专用二次回路；装设在63千伏以下计量点的计费电度表应设置专用的互感器，不得与保护、测量等回路共用。现已共用的，应逐步改进。2.计费电度表应装在产权分界处，变压器的有功、无功损耗和线路损失由产权所有者负担。3.用电方对供电方安装的计费电度表及附件应负责保管，如遗失或因用电方责任损坏，应赔偿或负担修理费。由于用电方原因需要移动表位时，工料费由用电方负担。4.用电方要求校验计费电度表时，供电方应尽速办理，经检验合格者，应收校验费；不合格者，不收校验费。用电方对校验结果仍有异议时，可要求供电方上级计量监督机构直至国家计量局参加处理。用电方自备的分表，供电方应接受修理校验，收取费用。5.计费电度计量装置误差超过允许范围或记录不准，供电方应按实际误差及起讫时间，退还或补收电费。起讫时间查不清时，可按《全国供用电规则》的规定办法计算。6.供电方应固定抄表日期，按期抄表收费。用电方应按供电方规定的期限交付电费。对逾期不交者，按规定加收迟纳金，并可停止供电。供电方对用电量较多的用电方，由银行分次划拨电费、月末抄表结算。供电方可委托银行、农村信用社托收或代收电费。第九条违约责任1.供电方未按计划指标向用电方供电时，事后应补还少供的电力、电量，应向用电方偿付少供电量电费的__%的违约金，违约金不足以赔偿用电方损失的，供电方并应赔偿用电方的损失；用电方超计划指标用电时（包括抵容少用电力），供电方除扣还其超用电量外，并征违约金，违约金按多用电量电费的__%计算。2.供电方由于运行、操作的责任事故造成用电方停电时，供电方应按用电方在停电时间内可能用电量的电度电费的五倍（单一制电价为四倍）给予赔偿，该可能用电量按停电前用电方正常用电量计算。但电力系统开关掉闸，经自动重合闸重合良好或对有备用电源的用电方，只停其中一路电源，其他电源可以满足用电方备用供电设备能力时，供电方不负赔偿责任。3.由于用电方的责任造成供电方对外停电，用电方应按少供电量电费予以赔偿。用电方引起的事故，因供电方的责任而扩大停电范围，则用电方不负事故扩大部分的赔偿责任。4.供电电压超出本合同规定的变动幅度时，供电方应按用电方实际所用的不合格电量电费的20%给予经济赔偿。但用电方用电的功率因数未达到本合同规定，或其他用电方的内部原因引起电压波动，供电方不负责任。电压波动超出允许变动幅度的时间，以用户自备并经供电方校验合格的电压自动记录仪的记录为准；如用电方未装此仪表，则以供电方变电所的电压记录为准。5.供电周率超出本合同规定的允许偏差时，供电方应按用电方实际所用不合格电量电费的20%给予赔偿。周率变动超出允许偏差的时间，以用电方自备并经供电方检验合格的周率自动记录仪表记录为准。6.供电方如因施工错误或由于供电方的责任导致高压带电线路断落连接到低压供电线路，造成用电方用电设备烧毁时，应对该设备修复或给予合理赔偿。7.用电方如在电价低的带电线路上，私自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别，按实际使用时间向供电方补交差额电费，并处以一至二倍差额电费的罚金。对使用起讫日期难以确定者，至少按3个月计算。8.用电方超过报装容量私自增加用电容量，应追补电费，处以每千瓦（千伏安）20元的违约金，并拆、封私增设备。用电方擅自使用已报暂停电气设备或启用封存电气设备，应追补电费，处以每千瓦20元的罚金，并再次封存擅自启用的电气设备。9.用电方如私自迁移、更动和擅自操作供电方的电度计量装置、电力定量装置、线路或其他供电设施，处以__-__元的罚金。用电方未经供电方同意，自行引入备用电源，按用容量处以每千瓦50元的罚金。第十条合同的修改和变更本合同生效后，供、用电双方均不得擅自修改或废止，合同中如有特殊情况需要修改，或有未尽事宜，须经双方协商，根据《全国供用电规则》作出补充协议，补充协定与本合同具有同等效力。第十一条本合同正本一式二份，供、用电双方各执一份；合同副本一式____份，交____等单位各留存一份。供电方：_______代表人：_______年____月____日用电方：_______代表人：_______年____月____日

文章TAG：供电合同模板供电合同模板