1,水电安装工程合同范本

水电安装工程施工合同 http://www.fanben321.cn/news/html/?746.html
清包合同 http://www.fanben321.cn/news/html/?713.html

水电安装工程合同范本

2,工程合同书样本怎么写

工程合同书,是指建设单位和施工单位,为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间的权利、义务关系的书面协议。签订建设工程施工合同,必须以建设设计和具体建设计划文件,已获得国家有关部门的批准为前提。工程合同书样本应具有以下内容:第一、建筑单位、施工单位的具体信息,如名称、单位地址、工商注册号、电话号码、法定代表人等;第二、所要建设工程的整体概况,如工程名称、地点;承包内容、范围、方式;第三、质量要求、工期要求等;建设方、施工方各自的工作要求、权利与义务、违约责任及免责条件;第四、当事人双方关于质量、工期、价款、结算、材料、安全生产的约定;第五、合同书的变更与解除、争议解决办法;第六、合同书份数的确定;第七、当事人双方的亲笔签名或盖章,注明年、月、日。

工程合同书样本怎么写

3,安装协议书如何写

直接点击安装 即可!
设备安装协议书范本 甲方:xxx厂 法定代表人: 厂长乙方:甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书:一、安装的项目名称和地点:二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬: 名称 规格 型号 数量 安装 合 计 三、完成安装的期限:从 年 月 日到 年 月 日四、安装的质量要求:五、安装的安全责任:乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关;六、安装报酬的结算支付时间:七、违约责任:乙方每逾期一天,支付违约金 元;甲方逾期付款的,按照每日万分之二点一赔偿利息损失;八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由xxx县人民法院裁判。九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。甲方:xxx厂 乙方: 年 月 日

安装协议书如何写

4,建筑安装工程合同

安装工程合同 于19__年__月__日,联洋航运有限公司(简称甲方),与蓝天船用设 备有限公司(简称乙方),签订安装主机的项目合同。 1.安装工程名称:12V-400ZC型主机。 2.工程地点:甲方_________________港口。 3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。 4.完工期限:本安装工程将配合甲方_________________ 在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括12V- 400ZC主机试验运行。 5.安装工程总价格:_____________美元整。 6.安装工程付款进度: 第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_____ __________美元整; 第2期:甲方在A港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即___ ___________美元整; 第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即________ ________美元整; 第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即 ______________美元整; 第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_____ ________美元整; 第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即___ ___________美元整。 7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每 天按总价的1%计算,即______________美元整。 8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减, 应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程 之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方 在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。 9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监 工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。 10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者, 乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用, 在已交款中增付或扣除。 11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材 料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的 一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提 出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按 合同第10条规定结束。 12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保 证工程质量良好1年。 13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损 害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错 所造成,则应由甲方完全负责。 14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。 附件包括:(1)图样;(2)估价单。 15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供 双方存档备查。 16.附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对1 2V-400ZC主机保养服务1年,每六(6)个月派员一次维护正常运行。 本合同按双方所签日期生效。 甲方:______________ 乙方:_____________ 由:_______________ 由:______________ 承包人(Contractors)。承包人与欲求安装工程的业主(Promo ters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图 纸及业主要求的特殊条件予以施工,而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安 装施工任务,承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动 力等。 工程承包有综合承包人(总承包)(General Contractor s)和专业承包人(Specialist Contractors)。承包人 对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。 国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济 技术的合作方式。
一般的工程款都是按进度在次月约定日期内支付的,65%到80%不等,光这一点就让人担忧你的合同。保证金一般为3%到5%,还算正常。建议你找个同类合同对比一下,然后跟甲方商议修改,把一些必要的约束内容加进去。比如图纸变更,或其他原因造成的返工等问题的责任划分,双方应承担的义务,合同的具体范围,工期,工程款支付方式等
我这有,不过不知道你要的是哪里的,不同的地区合同是不一样的。谢谢

5,工程安装合同

工程安装合同工程名称:  委托单位:  设计单位:  设计编号:  合同编号:  ____年____月______日订  建筑安装工程设计合同  订立合同双方:  建设单位:__________________,以下简称甲方;  设计单位:__________________,以下简称乙方。  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。  一,工程名称,规模,投资额,建设地点  甲方委托乙方承担_____工程的设计项目,建筑安装面积为______平方米,批准总投资为____万元,建设地点在_________  二,甲方的义务  1,甲方应在一九____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。  2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。  3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。  4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。  5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。  三,乙方的义务  1.乙方必须在一九____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在一九______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在一九____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。一九____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。  大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。  四,设计的修改和停止  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。  五,设计费的数量和交付办法  本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。  六,奖励与违约责任  1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日____元计算增付设计费。  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。  七,其它  _____________________________________________________________________________________________________________.  本合同自一九____年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___份,送计委,建委,建行……等单位各留存一份。  建设单位(甲方):          设计单位(乙方):  代表人:                 代表人:  联系人:                 联系人:  通讯处:                 通讯处:  电话或电报:               电话或电报:  开户银行:                开户银行:  帐号:                  帐号:                          ____年____月____日订

6,水电安装工程合同书怎么写

水电安装工程施工合同发包人全称: (以下简称:甲方)承包人全称: (以下简称:乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。一、 工程概况:工程名称: (以下简称:本工程);工程地点:施工现场条件:以现场实际情况为准;施工部位:本合同约定乙方施工部位为: 中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、 工程承包方式、承包范围及承包内容:1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围:室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:A、 给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。B、 电气部分:从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。三、 合同工期:1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。四、 质量标准:1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):① 建设强制性条文;② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);⑧ 省、市相关部门的各种规章制度;⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000.00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、 合同价款、工程量的计量及结算方式:1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。2、工程量的计量:(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行,下同)。(2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);六、 违约保证金的收取、支付及工程款的支付:1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。七、 施工管理规范乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)7、宿州市治安管理处罚条例。八、 合同生效:1、本合同订立时间: 年 月 日。2、订立地点: 3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

7,建筑安装工程施工合同

一般的工程款都是按进度在次月约定日期内支付的,65%到80%不等,光这一点就让人担忧你的合同。保证金一般为3%到5%,还算正常。建议你找个同类合同对比一下,然后跟甲方商议修改,把一些必要的约束内容加进去。比如图纸变更,或其他原因造成的返工等问题的责任划分,双方应承担的义务,合同的具体范围,工期,工程款支付方式等
建筑装饰工程施工合同发包方(甲方):  承包方(乙方):  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。  第一条 工程概况  1.1 工程名称  1.2 工程地点:  1.3 承包范围:  1.4 承包方式:  1.5 工期:本工程自    年  月  日开工,于    年  月  日竣工。  1.6 工程质量:  1.7 合同价款(人民币大写):  第二条 甲方工作  2.1 开工前 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明  份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。  2.2 指派  为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。  2.3 委托   监理公司进行工程监理,监理公司任命   为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方  份。  2.4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。  2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。  2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。  第三条 乙方工作  3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。  3.2 指派  为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。  3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。  3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。  3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。  3.6 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。  第四条 关于工期的约定  4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。  4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。  4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。  4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。  第五条 关于工程质量及验收的约定  5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73--91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300--88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。  5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。  5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。  5.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。  5.6 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。  第六条 关于工程价款及结算的约定  6.1 双方商定本合同价款采用第  种:  (1)固定价格。  (2)固定价格加  %包干风险系数计算。包干风险包括内容。  (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。  6.2 本合同生效后,甲方分  次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。┌───────────────┬──────────┬───────┐│ 拨款分  次进行      │ 拨款  %    │  金额   │├───────────────┼──────────┼───────┤│               │          │       │├───────────────┼──────────┼───────┤│               │          │       │├───────────────┼──────────┼───────┤│               │          │       │└───────────────┴──────────┴───────┘  6.3 工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料  天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在  天内,结清尾款。  第七条 关于材料供应的约定  7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值  %的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。7.2 凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。应禁止使用,对工程造成的损失由乙方负责。  第八条 有关安全生产和防火的约定  8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。  8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。  8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。  8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。  第九条 奖励和违约责任  9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方  元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的  %支付滞纳金。  9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方  元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方  元,作为奖励。  9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方  元,作为奖励。  9.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。  9.5 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。  9.6 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。  9.7 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。  9.8 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。  第十条 争议或纠纷处理10.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。  10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由   仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。第十一条 其它约定  第十二条 附则  12.1 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。  12.2 本合同正式两份,双方各执一份。副本  份,甲方执  份,乙方执  份。  12.3 本合同履行完成后自动终止。  12.4 附件  (1)施工图纸或作法说明  (2)工程项目一览表  (3)工程预算书  (4)甲方提供货物清单  (5)会议纪要  (6)设计变更  (7)其他  甲方(盖章):               乙方(盖章):  法定代表人:                法定代表人:  代理人:                  代表人:  单位地址:                 单位地址:  电话:                   电话:  传真:                   传真:  邮码:                   邮码:  开户银行:                 开户银行:  户名:                   户名:  帐号:                   帐号:      年  月  日              年  月  日
第一、你所承接的工程是别墅的精装修部分。结构、土建等部分是别人施工的,连上你的精装修部分总共一栋别墅约为12个月。每栋别墅建筑面积不等,所以工期不等。这不难理解。并不是你理解的12个月全部完成精装修。而是别人完成一栋的土建交给你1栋,你去精装修。如果同时交给你10栋,你就得组织好多人在大约3个月内全部完成。第二、每栋别墅建筑面积大约平均为300平米,精装修总费用约300*1500=450000元。其中人工工资约占三分之一,为15万元。你承接了10栋,就要垫付150万元,以此类推。你垫资有困难。第三、和业主商谈一下,每月生活费1000元可以接受。但每年年底春节之前需结清人工工资。一般来说业主会理解的。

文章TAG:安装工程合同协议书安装  安装工  安装工程  
下一篇