钢结构厂房工程承包合同,钢结构厂房工程合同属于什么性质的合同
来源:整理 编辑:律生活 2023-02-23 20:39:09
1,钢结构厂房工程合同属于什么性质的合同
要看你这个工程合同是什么,是装修? 施工还是其他?
2,钢结构工程合同是普通的承揽合同还是建设工程施工合同
制造是承揽合同,安装是建设工程合同。制造安装也是後者。可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工: (1)40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程; (2)高度240米及以下的构筑物; (3)建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。
3,谁有钢结构工程施工合同书啊 我急需一份帮帮忙啊
轻钢结构工程施工承包合同
《轻钢结构工程合同范本》
钢结构工程承包合同
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,同意订立本合同。
第一条 工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围和形式:
发包方(以下简称甲方):
4、工程建筑面积 ㎡,工程楼层 层,工程总价款 元,
大写:
5、工程立项批准文号:
6、附注:
第二条 施工准备
(一)、甲方:
月 日前使施工场地具备施工条件,包括:
1、施工场地及道路的清理、平整、并提供涉及到体工程的隐蔽及障碍物资料,与钢结构安装的想关资料;
2、提供施工用水、用电、施工专用配电板一处,保证满足乙方施工用水、用电的需要,提供施工人员的食宿用房;
3、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计义底;
4、甲方派驻 为工程现场代表,全权代表甲方履行职责。
(二)、乙方:
1、负责施工区域临时设施的使用及维护、有关规定造成的损失。
2、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第三条 工程工期
1、根据双方协商,商定总工期 天(日历天),自乙方收到甲方约定的金额定金以后 天内进场开工。进场前 天,甲方向乙方发出进场通知书,工期以进场通知书具明的进行时间正开始计算。即 年 月 日以前竣工。
2、遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。
2、1甲方不能提供本合同第二条第一项的要求,影响进场施工时间或影响工程地进度的;
2、2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的;
2、3计为变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的;
2、4天气因素影响施工的,包括下雨和刮台风
2、5未按本合同规定支付定金或工程进度款;
2、6人力不可抗拒的因素而延误工期;
2、7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工,及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的;
2、8乙方在以上情况发生后的三天内,就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告,甲方代表收到报告后,应在三天内予以确认答复,逾期不予答复,则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认。
4,钢结构承包协议范本
钢结构工程承包协议 编号:01 发包方(甲方):承包方(乙方): 甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双发就本工程事项达成一致,特签订此合同,内容如下:第一条:工程内容和承包范围1、工程内容:2、承包范围:第二条:合同价款及承包方式1、合同价款:以每平方米120元计算,自行车棚每平方米200元计算,不开发票,不计任何额外费用。2、承包方式:按工程内容采取包工包料方式。第三条:工期要求本合同施工工期为20天,从基础浇捣完后,开工日期依据甲方签证为准。第四条:工程款支付及结算工程造价 元;车棚钢结构 元;地面含挖土方浇捣光面 元。工程总造价 元,其中钢结构 元,泥工 元。泥工工程完成后付清全款,钢结构验收合格后付95%,留5%作为保质金,一年内无质量问题付清余款。第五条:工程质量 1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准,质量等级为合格。 2、质量不合格必须按甲方要求进行返工,返工费用由乙方负责,工期不予延长。 3、乙方须建全质量检查制度,做好自检工作,发现问题及时整改。第六条:安全生产、文明施工乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全,接受安全教育,遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务,造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害,由乙方承担责任及其产生的费用。第七条:甲、乙双方义务1、甲方责任:(1)负责现场协调配合管理,监督检查工程质量、安全、文明生产。(2)按合同规定,甲方工程审计及时支付工程款。2、乙方责任:(1)乙方按合同规定的承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。(2)乙方必须服从甲方管理人员的指挥,按安全技术规范进行施工,并达到国颁验收标准,如有违反,工程师有权提出停工或责任乙方返工。工程质量、工期发生严重问题,或多次不执行整改、甲方可终止合同另行委托其他人施工,由此造成的损失概由乙方负责。(3)乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点,保持现场文明清洁。工程竣工验收及移交前均应认真清理现场,做到工完场清。第八条:工程验收1、乙方认为工程具备竣工验收条件,通知甲方验收。2、甲方在收到通知后在约定的时间内组织工程验收。如没达到合格要求或场地未整理清洁,甲方提出整改意见,整改完毕后再组织验收。第九条:保修期和最后结算本工程以诚信为本,在保修期内(竣工验收之日起计算)乙方认真履行责任。做到服务周到,随叫随到,保证保修的质量,若乙方不予以配合,甲方有权请他人代为整修,所产生的费用由乙方负责。第十条:附则1、合同未尽事宜,甲、乙双方协商解决。如意见严重分歧,双方签订补充协议。2、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。经双方签字盖章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期终止后自行失效。 甲方签字: 乙方签字: 2010年 月 日
5,钢结构建筑承包合同怎么写
钢结构承包合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定,及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下条例:
一、工程内容:钢结构及彩钢瓦、门窗的制作安装等(附钢结构工程预算表).
二、工期:
经甲乙双方协商,本工程从年月日始至年月日结束。总工期为天,其中制作工期为天,安装工期为天,如遇不可抗力因素,(如战争、地震、雨天等)工期顺延。
三、质量及技术标准:
所有材料必须达到合格,由乙方质量人员现场检测,施工质量达到国家标准。
四、双方责任:
1、甲方提供标准的施工图纸,如有变更,及时给予解答,并及时提供变更图纸,甲方提供原材料堆放场地;提供电源及电表箱以上电线,配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会图纸及设计要求,按图施工,同时提供各单项目的材料报告,如需现场复查,可联系沟通,但费用甲方承担,在施工过程中,乙方要准守国家的法律法规,工程质量确保合格。
3、乙方提供公司资质及上岗人员的上岗证,材料力学性能检测报告单以及工程施工验收资料,乙方在甲方提供防锈漆的情况下,免费为甲方喷底漆。
五、付款方式:
1、工程总价为万元,合同签订3日内,先预付材料款40%,计人民币万元,钢结构进场后再付,计人民币万元,待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项,合计万元(合同总价3%的质保金除外)。
2、若因甲方拖欠乙方工程款,影响工程进度,造成乙方停工、窝工而带来的各种损失,应由甲方承担。
六、安全施工:
乙方工人进入工地,必须遵守工地的安全规范,统一安排,自备安全用品。高空作业,必须系安全带,配带安全帽,使用电气设备要规范,必须安全可靠,特别室外用电要防水,接地,配电箱要配备漏电保护器,以防为主,安全施工。如发生不安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何事故责任及经济损失。
七、开工及延期开工:
(1)乙方应按合同约定的工期开工。
(2)因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工,甲方应在合同约定的开工日期前2天,以书面形式通知乙方,推迟开工日期;并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方,给乙方造成的开工损失由甲方承担。
八、工程质量:
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。
2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。
3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时,应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。
4、工程保修期为一年。在质保期内,如有工程质量问题乙方应给予及时维修。
九、争议:
本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份,甲乙双方各持贰份。工程结算完毕。付清工程款后,合同自动失效。
甲方:(签章)乙方:(签章)
代理人:(签章)代理人:(签章)
电话:电话:
6,钢结构厂房合同范本
请及时予以采纳,谢谢! 钢结构厂房施工合同发包方:__________________________承包方:__________________________签订时间:__________________________ 签订地点:__________________________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条 工程项目 一、工程名称:__________________________ 二、工程地点:__________________________ 三、承包范围和内容:(详见工程附件图);工程建筑面积__________(平方米);其它:__________ 四、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。 第二条 施工准备 一、发包方: 1. 月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。 2. 月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。 二、承包方: 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作; 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场; 第三条 工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收。 二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延: 1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工; 2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度; 3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度; 4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工; 5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工; 6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 7.人力不可抗拒的因素而延误工期。 第四条 工程质量 一、本工程质量经双方研究要求达到: 二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。 三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定: 1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程; 2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程; 3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序; 4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收; 5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施; 6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。 第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理 一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二); 二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购; 三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。 四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________ 第六条 工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。 一、本合同签订后__日内,发包方支付不少于合同总价_____%备料款,计人民币__________万元。_ 二、1.承包方的工程进度完成全部屋架部份焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%;2. 承包方的工程进度完成全部檩条焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%;3承包方的工程进度完成全部瓦面部份安装完成后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%。 三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。 六、本合同造价结算方式:________________________________________ 第七条 施工与设计变更 一、双方认可的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,承、发包双方均不得擅自修改。 二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。 三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。 四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。 第八条 工程验收 一、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。 二、工程竣工验收后,方包方方可使用。 在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。 第九条 违约责任 承包方的责任: 一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。 二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 发包方的责任: 一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。 四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。 五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。 第十条 纠纷解决办法 任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第( )项方式解决: 一、向经济合同仲裁机关申请仲裁; 二、向人民法院起诉。 第十一条 附则 一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。 三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。 发包方(盖章):___________ 承包方(盖章):___________法定代表人(签章):___________ 法定代表人(签章):___________委托代理人(签章):___________ 委托代理人(签章):___________ 年 月 日河北宝丰轻钢彩板有限责任公司长年承揽大中型钢结构工程生产安装,有多种版本的钢结构厂房合同范本,索取电话:0317-8221784曹经理
7,钢结构怎么写协议
钢结构加工制作合同,和一般的加工承揽合同非常近似。但钢结构工程构件的加工制作合同,又是非常特殊的定制式合同。具有以下的特点:1、合同所有构件的设计和加工,除少数标准件以外,都是按照每个工程的需要而单独定制加工的。因此一旦出现返工或者重作,对加工企业造成的损失是巨大的。2、钢构件的数量和设计,也是根据工程要求和工程进度来安排的。往往是在工程安装过程中,又需要变更设计,或者增减构件的设计内容。为了防止因设计变更造成已制作的构件报废的情况,需要在合同中对此事先予以约定。3、甲方或者设计单位也往往只是提供加工单位蓝图,构件详图的设计还需要加工单位的设计人员完成,还有时加工单位需要根据设计院或者甲方的指令,临时变更和另行设计构件。因此钢结构制作安装合同中,还常常含有设计的内容。4、构件的检测,包括出厂抽检和现场到货检测,检测人员既包括甲方驻厂代表、现场项目经理,还包括合同指定的工程监理,检验标准也远远高于一般的加工承揽合同的验收标准。5、制作工期一般较短。在北方,还因为气候的原因,钢结构工程的开工时间集中在夏秋季节,不同加工制作合同的工期往往出现集中和交叉的情况,因此钢结构加工企业安排好加工调度,利用安装工程的工期顺延为加工合同创造工期是极有必要的。根据以上特点, 加工制作合同需要注意以下的签约要点:(一)合同价格钢结构制作安装合同与加工制作合同的价格形式相同,只是制作安装合同价格中增加了安装费用。价格包括以下几类:1、 固定总价――闭口价(不包括风险范围)2、 固定合同价+追加合同价款+国家定额费率(包括风险范围)3、 合同成本加劳务费固定合同价格又分为以下两种1) 固定单价(仅仅包括加工制作费用,不包括材料、涂装、运输、税金等费用,其他费用需要另行约定结算)2) 综合单价(含原、辅材料(含油漆)费用、检测费、资料费、加工费、油漆涂装费、税金、管理费、利润等,运输费等,并可根据实际市场价格进行结算)常见的价格为固定综合单价。4、 对风险范围的说明:合同报价表是合同中约定的风险范围,在风险范围以内的,价格不再发生变动;在价格风险范围外的,应约定调整价格的方法。另外,应考虑到在国家调整价格钢材出现差价时合同价格的调整情况。因为钢材价格的涨跌也是需要考虑的风险范围,否则就可能出现因钢材价格的上扬导致利润损失的情况。※ 材料差价调整条款示例:本工程材料差价的处理办法:如遇金融风波影响、市场价格变化,国家货币贬值造成通货膨胀,材料提供方应在情况发生后10天内及时将调整原因、涉及调整的金额等以书面形式通知对方,对方应在十四天内与材料供应方进行协商,在收到供应方通知后10天内既不提出意见也不予确认的,视为同意材料价格的调整。(二)设计变更钢结构制作安装合同中设计变更部分,基本与钢结构制作合同的设计变更涉及的内容相同,因此,设计变更部分的签约要点也主要涉及到三种问题:1)制作开工期限是按期还是顺延的矛盾2)有限的工期与增加加工量、等待新设计变更周期的矛盾3)已完成构件因设计变更需要返工时,甲方是否同意价格调整的矛盾。如果合同上没有对上述风险的约定,甲方往往不会主动确认因其调整而造成加工方相应合同内容的改变。为此,应对设计变更及涉及到的合同价格、工期调整情况进行约定。市场部在签约谈判时,必要时需要安排有关技术人员到场对此进行把握,控制由于设计变更发生的风险。※ 设计变更内容的条款示例 一、本合同定做构件全部由定做方进行设计,并出具有关技术要求和技术标准。 二、定做方正式提供的设计制造图纸、说明和有关技术资料,是制造的有效依据,定做方有履行组织设计交底和三方汇审做出纪要的义务,作为制做的补充依据,双方均不得擅自修改。 三、制作中如发现设计的错误或严重不合理的地方,发现方应及时以书面形式通知对方,由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承揽方按修改或变更的设计文件进行制作。 四、在定做方已确认设计图纸并符合定做方技术要求及设计标准的前提下,优化设计、优化工艺、其节约的价值归承揽方,投标方案中的报价书对确认后的设计不发生效力。※ 设计变更后相关责任的条款示例因定做方变更设计条件或提出变更设计的,由定做方承担下列费用和责任: 1. 设计工作量增加的,追加相应设计费; 2. 材料设备增加的,追加材料设备款; 3. 工程量增加的,追加合同价款;4. 造成承揽方构件制作和安装的返工、停工或材料积压的,赔偿损失;5. 造成工期延误的,工期顺延。※ 设计变更涉及到的合同加工量、价款的调整及确认条款示例工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及价款调整的,由承包方向发包方发出书面通知,经发包方审核同意后调整合同价格。变更合同价款按以下标准:1.合同中已有适用于变更制作的价格的,按合同约定变更;2.合同中有类似于变更制作的价格,参照类似价格变更;3.合同中没有适用或者类似变更的价格,参照发包方或者承包方提出的变更价格,经双方共同确认后执行。发包方收到变更合同价款报告14天内,应就合同价款调整提出确认意见,既未确认也未提出协商意见的,视为变更价款报告已被确认。(三)质量验收质量条款应包括三个内容:1、对加工材料质量的要求2、对制作质量的要求3、对保修的要求。由于质量条款是结算的前提,因此必须对以上三方面进行约定,以避免因材料质量、加工质量、保修上发生争议,影响结算。对加工质量,应在以下几方面进行约定:1、 材料的提供及要求2、 制作质量的要求3、 现场验收、出厂验收4、 设计变更和返工后责任的归属5、 保修期限对质保期,一般宜约定为发货完毕之日到安装完毕之日,以免质保期按照惯例视为一年,质保金难以收回的情况。※ 材料提供及要求合同条款示例:示例1:原材料的提供办法及规格、数量、质量1) 用承揽方原料完成加工工作,承揽方必须依照合同规定选用原材料,并提供原材料质量保证书、油漆质量保证书、产品合格证等以接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。2) 原材料采购单价按月由定做方审核确定。※ 制作质量要求的合同条款示例:示例1:制造技术要求:以发包方提供的图纸及技术说明文件为准,本款所涉及的技术文件自本合同生效之日起3天以内由发包方交付给承揽方,并在随后的15日之内进行技术对接和技术交底,同时在完成技术对接和交底后双方会签技术会审纪要作为本合同的附件,与本合同同时生效。※ 现场验收、出厂验收条款示例示例1:质量检验1. 定作物在发货前五天,定作方的驻厂工程师应对承揽方制造的构件进行检验,合格的应签发《发运通知书》,批准发运;2. 质检标准按《GB50205-2001》标准及双方认可的质量文件、图纸进行检验;3.如定做方驻厂工程师未及时对承揽方制造的构件进行检验的,本合同制作工期予以顺延。(四)工期及工期顺延钢结构加工期限与钢结构施工工期密切相关,影响工期的主要因素有1、钢结构设计的临时变更2、对已完成的钢构件的返工3、甲方检验人员签证的延后4、双方就加工内容中途进行商洽5、甲方延期付款、不可抗力6、其他约定工期顺延条件等。因此对于工期的顺延应有专款加以约定,否则因非承揽方原因造成的加工期限延误都将归于承揽方工期上,而对于因设计变更造成返工、未按期支付加工款的工期顺延,应约定可以不经过甲方确认。另外,在设计变更、质量检验等条款中,也应有工期顺延的约定。而工期顺延得以实现,不仅仅靠合同的约定内容,而且靠承揽方主张权利,如果存在顺延情况但是承揽方不主张顺延权利,工期仍不能实现顺延。而工期控制的主要角色,是工程部和生产部在履约中发挥作用,市场部、合约部应为工程部履约时能主张合理的工期创造条件。※ 工期及工期顺延情形示例 一、本合同的总工期自定做方批准承揽方的《构件制造开工报告》之日第二天起,至构件发运完毕止共 工作日。 二、在下列情况下,作制造开工时间推迟:1、因开工前因设计变更致使制造材料、制造设备必须变更的,则制造、开工推迟;2、需要重新制作的,原已完成制作的构件定做方应无条件收购,给承揽方造成损失的,赔偿承包人的损失,开工时间推迟; 三、下列情形下总工期顺延:1.制造开工后设计变更,导致构件、围护钢品材料报废,制造进行中改变安装工艺,导致返工,制造进行中变更材料、辅料,变更门窗致围护、门窗重做的,工期按实际发生的期间顺延,同时承担第七条第五款之责任;2.因驻工厂代表签证不及时,自驻工厂代表或监理工程师应签证之日起到实际完成签证止,作工期顺延;3.未能按合同约定及时、足额支付货款或代购材料款、差价款的,自应付款之日起,到实际足额付达之日止,作工期双倍顺延;4.因人力不可抗拒因素而延误工期及国家强制性技术规程要求停止制造的,自规定的情形发生至该情形消除,作总工期顺延;5.合同、补充协议、双方达成的会商(会议)纪要并法律、法规规定其他可以顺延或停工的,工期按实际顺延期间或实际停工期间作总工期顺延。 四、双方代表及监理工程师认为有必要暂停制造的,在书面告知对方后,可以暂停,双方代表在收到暂停施工的通知后12小时内必须做出是否同意停工的答复,逾期则视为同意对方暂停制造的要求。 五、定做方代表或监理工程师认为停工的因素消除应予复工的,必须书面通知对方,被通知方在 12 小时内不回复的,可以复工。 六、终止制造的,双方另具中止制造协议就制造量、工期、中止方案达成一致,结清全部货款后,可以中止制造。 七、本条款所规定的制造开工日推迟及工期顺延的情形一经发生后,则承揽方代表应在48小时内以书面形式予告知定做方,定做方代表签证后,即可作为工期延误的计算依据,没有具体主张的按本条约定给予工期顺延。本条第三款第 1、3项的情形不在此列。(五)工程进度款的支付结算及付款包括以下几部分的款项支付及结算:1、定金的交付2、已发运构件的结算付款(包括分批的结算付款或者全部发运完毕后总结算付款)3、质保金的支付4、承揽方垫付资金部分利息的补偿此外,还应包括增加工程量的结算、风险范围以外合同价款的结算。该部分的结算方法详见设计变更及合同价款部分。※ 工程进度款支付的示例示例:一、货款支付为银行即期汇票1. 本合同生效后天内,定做方支付定金??元2. 承揽方在年日前发运完毕全部构件的,承揽方支付?元构件价款总额。承揽方未在?年?月?日前发运完毕全部构件的,定做方按实际已发运的构件货款总额支付,余款在承揽方发送完毕所有构件后付清。风险范围以外的制作费用,按本条第三款约定内容办理。3. 定做方承担除定金以外的垫付货款利息,按中国人民银行公布的贷款基本利息上浮3个点。4. 保修金为合同总价的0.2%,保修期满后 7 天内一次性支付;二、前述合同总价系指合同签订时确定的总造价,如总造价在合同履行中按约定作增减时,其各付款阶段应支付款额的比例不变,支付金额作相应增减;钢结构承包合同甲方:乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定,及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下条例:一、工程内容:钢结构及彩钢瓦、门窗的制作安装等(附钢结构工程预算表).二、工期: 经甲乙双方协商,本工程从 年 月 日始至 年 月 日结束。总工期为 天,其中制作工期为 天,安装工期为 天,如遇不可抗力因素,(如战争、地震、雨天等)工期顺延。三、质量及技术标准:所有材料必须达到合格,由乙方质量人员现场检测,施工质量达到国家标准。四、双方责任: 1、甲方提供标准的施工图纸,如有变更,及时给予解答,并及时提供变更图纸,甲方提供原材料堆放场地;提供电源及电表箱以上电线,配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会图纸及设计要求,按图施工,同时提供各单项目的材料报告,如需现场复查,可联系沟通,但费用甲方承担,在施工过程中,乙方要准守国家的法律法规,工程质量确保合格。3、乙方提供公司资质及上岗人员的上岗证,材料力学性能检测报告单以及工程施工验收资料,乙方在甲方提供防锈漆的情况下,免费为甲方喷底漆。五、付款方式:1、工程总价为 万元,合同签订3日内,先预付材料款 40% ,计人民币 万元,钢结构进场后再付 ,计人民币 万元,待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项,合计 万元(合同总价3%的质保金除外)。2、若因甲方拖欠乙方工程款,影响工程进度,造成乙方停工、窝工而带来的各种损失,应由甲方承担。 六、安全施工: 乙方工人进入工地,必须遵守工地的安全规范,统一安排,自备安全用品。高空作业,必须系安全带,配带安全帽,使用电气设备要规范,必须安全可靠,特别室外用电要防水,接地,配电箱要配备漏电保护器,以防为主,安全施工。如发生不安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何事故责任及经济损失。七、开工及延期开工:(1)乙方应按合同约定的工期开工。 (2 )因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工,甲方应在合同 约定的开工日期前 2 天,以书面形式通知乙方,推迟开工日期;并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方,给乙方造成的开工损失由甲方承担。 八、工程质量: 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、 标准的要求制作施工。 3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时,应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。 4、工程保修期为一年。在质保期内,如有工程质量问题乙方应给予及时维修。九、争议:本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提 起诉讼。本合同一式四份,甲乙双方各持贰份。工程结算完毕。付清工程款后,合同自动失效。甲方:(签章) 乙方:(签章) 代理人:(签章) 代理人:(签章)电话: 电话:自己调一下打印格式就是钢结构工程承发包合同,内容、工程量、进度、质量、安全、付款方式、保修等方面。 钢结构是主要由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。就是钢结构工程承发包合同,内容、工程量、进度、质量、安全、付款方式、保修等方面。
文章TAG:
钢结构厂房工程承包合同钢结构 结构 厂房