房屋装修延期赔偿标准，房屋装修逾期总价八万赔偿是每天百分之一请问逾期15天赔多少
来源：整理 编辑：律生活 2023-02-05 12:11:20
本文目录一览
1，房屋装修逾期总价八万赔偿是每天百分之一请问逾期15天赔多少
如果根据你们的合同是这样的话，那么对方语气的时候会赔付的钱就是15×800。算下来也就是12000的样子。拆迁不单独计算装修的钱的..在签协议的时候你可以估计一个价格算到总价里面...主要还是跟地方政策有关系,最有关系的是面积.
2，装修公司装修延工了是要赔多少违约金
这个要根据合同上面的来，看你当初签订的合同上面有没有规定具体多少。像我们这边合同上面会注明延期一天乙方像甲方赔偿100元等等的话。而且还要看你的装修延期是因为不可抗力，还是因为乙方的失误造成的。只有当因为乙方失误造成的，才可以进行索赔哦！
3，装修延期赔偿
首先，工程竣工了吗，如果竣工并且验收合格，装修公司应该让你签验收单，签验收单的日期就是竣工日期，你不交尾款装饰公司是不给你保修的，如果你决定不要保修了，那你就这么僵持下去是没有问题的，如果你要是怕工人或是工头打扰你的生活，你应该找公司的老总，他是生意人应该会按照合同赔偿的，劝你以后还是找大点的装饰公司，我们公司就比较规矩，该赔多少钱就赔多少钱，呵呵。
4，装修公司延期赔偿
延期了5个月，前双方合同没有签订延期明确赔偿，装修公司也要负违约责任，一万多钱可以暂时扣付，但是不能强行扣付。（暂时扣付和强行扣付区别是不同的）应当双方可以协商补充，一般根据本区房屋月租赁费正常赔偿。这样解决方式为合法，有可能少得或多得工时延期违约金。如果合同没有约定时间的话那就没有索赔依据；如果约定了时间没有约定违约金的话，就只能请求赔偿损失了，也就是你要证明延期所造成你的损失，然后依据损失来进行索赔。
5，装修合同约定延期赔偿装修总额的千分之二现延期30天赔偿金多少
目前对于违反竞业协议的违约金并没有统一规定，某些地方可能制定有一些地方规定，你可以咨询一下地方劳动仲裁部门。一般竞业违约金的数额都要参考给原公司造成损失的数额做为一个标准，不少地方也以这一标准做为上限，这些都需要原公司举证。所以这500万赔偿是否能得到支持，不能简单判断的，要参考实际损失，某些情况下确实有达到的可能。 但如果说一违反协议就要支付500万，这也是不可能的。赔偿装修合同金额的千分之二，合同金额×30天×千分之二等于赔偿金！现在还牵扯一个延期原因问题，首先要搞清楚是谁造成的延期按照通常理解“延期 赔偿装修总额的千分之二”，延期30天，也是赔偿装修总额的千分之二
6，装修合同延期责任是如何规定的
首先是划定责任。1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延误，由业主承担，工期相应顺延。业主承担工程维修费用，施工方负责自身设备、人员伤亡费用。工期计算问题：1.开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。2.竣工日期：以施工方递上（递至业主）竣工报告的日期为准，工程完工施工方应及早提供竣工报告，否则仍计算工期。另外：质保金问题1.工程质保金可有或可无，保证金收取比例等问题以合同约定的为准。按照合同约定的责任承担，没有约定的，负有更换，重做或者赔偿责任
7，装修违约时间如何计算如何赔偿
可以根据双方签订合同的竣工日期为准。按签订合同里赔偿条文赔偿。根据《住宅室内装饰装修管理办法》：第二十四条装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容：（一）委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话；（二）住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积，装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式；（三）装饰装修工程的开工、竣工时间；（四）装饰装修工程保修的内容、期限；（五）装饰装修工程价格，计价和支付方式、时间；（六）合同变更和解除的条件；（七）违约责任及解决纠纷的途径；（八）合同的生效时间；（九）双方认为需要明确的其他条款。扩展资料：根据《中华人民共和国合同法》：第二百七十九条 竣工验收建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。 建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。第二百八十条 勘察、设计人质量责任勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。第二百八十一条 施工人的质量责任因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。第二百八十二条 质量保证责任因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。第二百八十三条 发包人违约责任发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十四条 发包人原因致工程停建、缓建的责任因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第二百八十五条 发包人的原因致勘察、设计、返工、停工或修改设计的责任因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。参考资料来源：百度百科-住宅室内装饰装修管理办法一般是按双方合同是工期及相关赔偿条文赔偿，如若并未明确提及可参照：《住宅室内装饰装修管理办法》第24条规定：装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容：（一）委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话；（二）住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积，装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式；（三）装饰装修工程的开工、竣工时间；（四）装饰装修工程保修的内容、期限；（五）装饰装修工程价格、计价和支付方式、时间；（六）合同变更和解除的条件；（七）违约责任及解决纠纷的途径；（八）合同的生效时间；（九）双方认为需要明确的其他条款。还要考虑：l、明确双方当事人的名称、装修公司的法定住所地和现办公地点、联系电话、营业执照和资质号码；2、明确装修施工的内容和装修公司的承包方式；3、明确材料费和人工费及其支付方式、支付时间；4、明确施工期限和施工时间，可顺延及不可顺延工期的具体情况；5、明确装修公司应提供的材料及设备的品牌、规格、型号、数量；6、明确工程质量标准、竣工验收的方式；7、双方违约责任应细化，定金和违约金不得重复约定；8、明确纠纷的解决方式、合同生效的时间及其他事项。参考法条：《住宅室内装饰装修管理办法》《合同法》一般是按双方合同是工期及相关赔偿条文赔偿，如若并未明确提及可参照： 《住宅室内装饰装修管理办法》第24条规定：装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容： （一）委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话； （二）住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积，装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式； （三）装饰装修工程的开工、竣工时间； （四）装饰装修工程保修的内容、期限； （五）装饰装修工程价格、计价和支付方式、时间； （六）合同变更和解除的条件； （七）违约责任及解决纠纷的途径； （八）合同的生效时间； （九）双方认为需要明确的其他条款。 还要考虑：l、明确双方当事人的名称、装修公司的法定住所地和现办公地点、联系电话、营业执照和资质号码； 2、明确装修施工的内容和装修公司的承包方式； 3、明确材料费和人工费及其支付方式、支付时间； 4、明确施工期限和施工时间，可顺延及不可顺延工期的具体情况； 5、明确装修公司应提供的材料及设备的品牌、规格、型号、数量； 6、明确工程质量标准、竣工验收的方式； 7、双方违约责任应细化，定金和违约金不得重复约定； 8、明确纠纷的解决方式、合同生效的时间及其他事项。一般是按双方合同是工期及相关赔偿条文赔偿，如若并未明确提及可参照： 《住宅室内装饰装修管理办法》第24条规定：装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容： （一）委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话； （二）住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积，装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式； （三）装饰装修工程的开工、竣工时间； （四）装饰装修工程保修的内容、期限； （五）装饰装修工程价格、计价和支付方式、时间； （六）合同变更和解除的条件； （七）违约责任及解决纠纷的途径； （八）合同的生效时间； （九）双方认为需要明确的其他条款。 还要考虑：l、明确双方当事人的名称、装修公司的法定住所地和现办公地点、联系电话、营业执照和资质号码； 2、明确装修施工的内容和装修公司的承包方式； 3、明确材料费和人工费及其支付方式、支付时间； 4、明确施工期限和施工时间，可顺延及不可顺延工期的具体情况； 5、明确装修公司应提供的材料及设备的品牌、规格、型号、数量； 6、明确工程质量标准、竣工验收的方式； 7、双方违约责任应细化，定金和违约金不得重复约定； 8、明确纠纷的解决方式、合同生效的时间及其他事项。参考法条：《住宅室内装饰装修管理办法》《合同法》一般合同上就有完工日期,不能跟他口头语说的要多长时间能完,如果他没有按合同上的时间来完工,可以拿合同要违约金,这都没有具体的说法,主要是拿合同说话,合同是装修公司和客户之间的约束条件,
文章TAG：
房屋装修延期赔偿标准
