1,安装协议书如何写

直接点击安装 即可!
设备安装协议书范本 甲方:xxx厂 法定代表人: 厂长乙方:甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书:一、安装的项目名称和地点:二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬: 名称 规格 型号 数量 安装 合 计 三、完成安装的期限:从 年 月 日到 年 月 日四、安装的质量要求:五、安装的安全责任:乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关;六、安装报酬的结算支付时间:七、违约责任:乙方每逾期一天,支付违约金 元;甲方逾期付款的,按照每日万分之二点一赔偿利息损失;八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由xxx县人民法院裁判。九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。甲方:xxx厂 乙方: 年 月 日

安装协议书如何写

2,安装施工合同的格式是什么写的时候要注意哪些

  给你个范本看一下  合 同 书  xxxx公司(下称甲方)将xxxx工程承包给xxxx公司(下称乙方)施工,为了明确责任,签定合同如下:  一、 工程名称  二、 工程内容  三、 工程地点  四、 施工方式  甲方出具图纸及施工要求,乙方按图纸做出预算。对于施工过程中的隐蔽工程,必须做好记录并填写工程量签证单。  五、 施工期限  年月日至月日  六、 合同金额  七、 付款方式  1、 合同签定后个工作日内,甲方向乙方支付本合同总金额的%即人民币元整款项作为预付款。  2、 施工完成总工作量的一半时,甲方再向乙方支付本合同总金额的%即人民币元整,作为进度款项。  3、 本合同全部工程完工并经甲方验收合格后一个月内,甲方向乙方付清合同余款(扣押工程总造价的5%作为质保金,保质期为一年)。  八、 双方的责任和义务  1、 甲方按合同规定向乙方拨付预付款及进度款。  2、 甲方向乙方出具图纸和施工要求。  3、 甲方向乙方提供施工所需的场地、水、电等条件,保证施工顺利进行。  4、 乙方向甲方提供营业执照及资质证明复印件。  5、 乙方按合同规定及图纸要求,保质保量按期完成工程施工,并做好施工记录。  6、 乙方负责施工期间的安全,施工过程发生的一切事故由乙方负责,包括工程施工过程中进入现场的非乙方人员的安全。  7、 乙方在施工过程中, 不得损坏与本合同所指项目无关的甲方设施。  九、 违约责任  1、 该项目若一方或双方出现问题,双方应友好协商解决。若协商不成,可诉求法律仲裁机构裁决。  2、 本合同中一切未尽事宜,由甲乙双方另行协商处理或追加补充协议。  十、其它  本合同一式两份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份。  甲方:公司 乙方:公司  代表: 代表:  年月日

安装施工合同的格式是什么写的时候要注意哪些

3,谁有建安合同的范本啊

  建筑安装合同范本   _________年_________月_________日,_________(简称甲方),与_________(简称乙方),签订安装主机的项目合同。   1.安装工程名称:_________。   2.工程地点:_________。   3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。   4.完工期限:本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括_________主机试验运行。   5.安装工程总价格:_________美元整。   6.安装工程付款进度:   第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;   第2期:甲方在A港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;   第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即_________美元整;   第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即_________美元整;   第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整;   第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即_________美元整。   7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即_________美元整。   8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。   9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。   10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。   11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。   12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一(1)年。   13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。   14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。   相关的合同范本 ·英文建筑合同 ·房屋建筑装修施工合同 ·建筑工程施工安全合同协议书 ·建筑安装施工合同 ·国际土木建筑工程合同 ·标准建筑工程施工合同范本15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。   16.附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对_________主机保养服务一(1)年,每六(6)个月派员一次维护正常运行。   本合同按双方所签日期生效。   甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________   法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________   签订地点:_________ 签订地点:_________

谁有建安合同的范本啊

4,水暖安装合同书样板

那就不一样啦!看你怎么定啦!有首付百分之几,看到什么程度付到成度,最后是压百分之五的质保金,24个月后没问题的话在一周内结清
在验房入住前查看房屋的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》和《竣工验收备案表》:管线分布图 -查看交付给您的商品房和合同签订的要购买的商品房是否一致,其结构是否和原设计图相同。房屋面积是否经过房地产部门实际测量,与合同签订面积是否有 差异。 -查看所购商品房整栋楼的《北京市建设工程竣工验收备案表》,有此表方能说明该栋楼已经有关部门验收合格。 -和开发商共同对所购商品房进行验收交接工作。主要注意以下几点: 第一,详细检查房屋质量,包括墙壁、门窗、阳台等部位有无开裂现象; 第二,核对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏、品牌、数量是否相符; 目前现房已经确定开发商没有按合同履行的项目有A开发商承诺天然气集中供暖、水暖、分户计量――而现房无法分户计量;B开发商承诺在每户主卧室及客厅 预留电话插孔、宽带网插孔和有线电视插孔――而现房的主卧室没有宽带网插孔和有线电视插孔;C开发商承诺供水系统用北新牌PPR冷热供水管材――而现房 则用的是镀锌管;)根据 [合同第十三条]约定开发商应在交房时补偿业主的差价,并估算赔偿由于供暖不能分户计量,而造成的无形损失。赔偿费用为:安装 分户计量设备的价格+请政府相关部门来验收的费用+装修时要开槽改动的宽带网插孔和有线电视插孔(即改动线路长度*每米开槽改动费50元费用举证见开发 商推荐的装修公司东易日盛报价)+PPR管与镀锌管的差价(即屋内露出地表的管的长度与地下部分和公摊部分管的长度之和*两种管每米的差价+无形损失) 第三,检查水、电、煤气/天然气、上下水管道等是否开通和能正常使用; 各种表的实际度数 墙壁除了渗水外,还有一个问题,就是墙壁是否裂纹。 测量一下楼宇的层高 3招:门窗灵活严又亮 试试门窗开启是否灵活,目测门与门框、窗与窗框的各边之间是否平行,关上门窗听听隔音效果,同时也了解了它们的密封程度。查看密封胶条是否完整牢固 6招:阳台裂缝危险大 7招:保温不好墙滴水 冬天,房间里的墙面如果有结露现象(类似夏天冰镇的瓶啤,在室温下外瓶壁出现的水滴),这个墙面的保温层肯定有问题。 8招:大开龙头查漏堵 尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。 验收防水的办法是:用水泥沙浆做一个槛堵着厕卫的门口,然后再拿一胶袋罩着排污/水口,再加以捆实,然后在厕卫放水,浅浅就行了(约高2cm)。然后约好 楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。 管道,指的是排水/污管道。犹其是阳台之类的排污口,验收时,预先拿一个盛水的器具,然后倒水进排水口。看看水是不是顺利地流走。 10招:供暖管道要套管 供暖管道穿墙及穿过楼板应设套管 11招:拉闸断电不可少。。验电线,除了看看是否通了电外,主要是看是不是电线是否符合国标质量。再就是电线的截面面积是否符合要求。 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控 制各分支线路。 13招:卫生间插座规矩多 卫生间内的电源插座应是防潮插座并有防溅措施?卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座?洗手盆的上方不应有插座。 15招:开关接口拉一拉 检查一下开关、插座的牢固程度,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。 第四,对发现的问题要详细在验楼单上予以注明,如果确实属于不能收楼的,要详细写明不予收楼的原因并要求开发商签字、盖章。 -向开发商索要《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,以便日后出现质量问题按约要求维修。 《竣工验收备案表》上的每一项都必须报主管部门备案,缺少一项都不能入住的。 二 2。开发商是否有资格收取“契税”?什么时候收取? 3。开发商是否有资格收取“公共维修基金”?什么时候收取? 4。面积增加的依据和明细(套内和公摊) 5。物业管理费收费明细(电梯房和非电梯房的收费差异) 6。周转金(200元)的收取依据?是否交过此费意味着业主以后就再也不用交纳水费? 7。有线初装费的收取依据.。144元收费依据。用户有权利选择有线电视开通使用时间 8。收房流程的倒置。交纳一切费用前应先验房,此乃商业常识 2、公共维修基金只有房地局有权在房屋过户时收缴。 3、契税只能在过户时交纳 4、房产证代办费没有法定依据,也没有在合同中约定,不必交纳 商品住宅购房者应在办理立契过户手续时将维修基金足额交至房地局;房地局代收维修基金时,须向购房者出具北京市财政局统一监制的北京市住宅维修基金专 用发票。 《北京市契税管理规定》 第八条 契税的纳税义务发生时间,为纳税人签订土地、房屋权属转移合同的当天,或者纳税人取得具有合同效力的契约、协议、合约、单据、确认书以及由市 财政局确定的其他凭证的当天。 第十二条 根据征收管理的需要,契约征收机关可以委托有关单位代扣代缴和代征契约。具体办法由市财政局制定。 笔者注:代征收机关应出具征收单位的委托授权书 有线光缆初装费 笔者注: 此费用应是合同中规定标准设施,不应重复征收。 有线电视收视费 笔者注: 用户有权利选择有线电视开通使用时间。 三 第十条物业管理合同应当明确: (一)管理项目; (二)管理内容; (三)管理费用; (四)双方权利和义务; (五)合同期限; (六)违约责任; (七)其他。 第十条 物业管理服务收费实行明码标价,收费项目和标准及收费办法应在经营场所或收费地点公布。 物业管理单位应当定期(一般为6个月)向住户公布收费的收入和支出帐目,公布物业管理年度计划和小区管理的重大措施,接受小区管理委员会或物业产权 人、使用人的监督。

5,机电安装合同范本

机电设备安装工程施工承包合同 甲方: 乙方: 经甲乙双方共同协商,就×××电站机电设备安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。 一、工程名称:×××电站机电设备安装工程 二、工程地点: 三、工程内容:详见工程量报价清单。 四、工程价款及工程结算:乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为: 。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期:根据甲乙双方商定,乙方在 × 年 × 月份进场施工,×年 × 月 × 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。 六、付款方式: (1)工程预付款:在本合同签订后7天内,甲方按合同总价的20%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。 (2)工程进度款:按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任: 甲方: 1、提供施工图纸、技术资料4套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。 3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。 乙方: 1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方进场后,在半个月内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。 3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。 4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。 八、质量验收: 1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。 2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。 3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。 4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。 九、安全管理: 1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。 2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。 3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。 4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。 5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。 十、违约、仲裁: 1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。 2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。 十一、其他: 1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。 1)设计图纸及招投标文件的技术要求。 2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。 3)设计变更通知等技术文件。 2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。 3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。 4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。 十三、合同份数: 本合同一式4份,甲、乙双方各持2份。 甲 方: 乙 方: 法人代表(委托人): 法人代表(委托人): 联系电话: 联系电话: 开户银行: 开户银行: 银行帐号: 银行帐号: 二OO九年八月二七日

6,工程安装合同

建设单位(甲方):  承包单位(乙方):  乙方承接甲方的 工程项目,该项目总造价 (大写) ,双方本着公平、公正的原则,同意签署友好合作协议,细则如下:  1、施工方面:  乙方必须按甲方提供的设计方案(本合同预算的设计方案)施工,乙方不得擅自修改,甲方有必要修改施工方案时,如有超出本预算范围的,作增加部份,另补费用。如果施工过程中在施工方案与实际施工出现问题时,双方通过友好协商解决。  2、材料保证方面:  乙方使用的安装材料必须符合甲方图纸提供的技术标准及甲方指定的产品,不得换与本技术标准不符的产品,如设计图纸上指定使用某生产商的产品时;而该生产商不生产或停止生产该产品,则双方可通过协商解决代用品问题。  3、施工安全:  施工期间乙方要做足安全设施,预防事故发生,甲方有权监督乙方的安全工作,显示有关指引时,乙方必须跟进、改善工作环境,若出现问题乙方负责。  4、技术要求:  按照附件《设计说明和报价》所注说明。  5、保养责任:  乙方对该项安装工程,实行 的保养;但有规定:对乙方提供的安装材料,如属于材料质量问题,乙方负责更换,不收取任何费用。如属于人为问题乙方不负责材料费用,但甲方提供的材料,则不在该保养范围内(备注:如有发生不可预测的自然灾害,则自动终止保养责任)。  6、施工期:  甲方提供方便的施工场地及临时水源、电源,不影响乙方施工的前提下,乙方应在甲方通知进场日起 天(即 XX 年 月 日)内完成所有工程,并经甲方验收合格汇签日为准。  7、付款方式:  总工程费用为:  付款方式:  8、其它:  1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。  2.本合同如有未尽事宜,双方可协商补充,双方决定补充合同与本合同具有同等效力,本合同自双方签字日起,起法律效力,本合同甲乙双方各执一份,双方遵守执行。如遇双方未能协商解决则由乙方所在地法院仲裁。  甲方盖章: 乙方盖章:
工程安装合同 工程名称:  委托单位:  设计单位:  设计编号:  合同编号:  ____年____月______日订  建筑安装工程设计合同  订立合同双方:  建设单位:__________________,以下简称甲方;  设计单位:__________________,以下简称乙方。  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。  一,工程名称,规模,投资额,建设地点  甲方委托乙方承担_____工程的设计项目,建筑安装面积为______平方米,批准总投资为____万元,建设地点在_________  二,甲方的义务  1,甲方应在一九____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。  2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。  3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。  4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。  5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。  三,乙方的义务  1.乙方必须在一九____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在一九______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在一九____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。一九____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。  大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。  四,设计的修改和停止  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。  五,设计费的数量和交付办法  本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。  六,奖励与违约责任  1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日____元计算增付设计费。  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。  七,其它  _____________________________________________________________________________________________________________.  本合同自一九____年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___份,送计委,建委,建行……等单位各留存一份。  建设单位(甲方):          设计单位(乙方):  代表人:                 代表人:  联系人:                 联系人:  通讯处:                 通讯处:  电话或电报:               电话或电报:  开户银行:                开户银行:  帐号:                  帐号:                          ____年____月____日订

7,个人房屋装修合同 室内装修施工合同

  家居装饰工程合同书(范本)   发包人(甲方):________________________   住所:______________________ 电话:____________ 传真:____________   委托代理人:________________________电话:____________ 传真:____________   承包人(乙方):________________________   住所:______________________ 电话:____________ 传真:____________   法定代表人:________________________ 电话:____________   本工程设计人:________________________ 电话:____________   施工队负责人:________________________电话:____________   依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:   第一条 工程概况   1. 工程名称:__________________________________。   2、工程地点:__________________________________ 。   3、承包范围:参见合同附件之预算表。   4、工程承包方式:双方商定采取下列第____________ 种承包方式:   (1)承包人包工、包料;   (2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;   (3)承包人包工、发包人包料。   (附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)   第二条 施工图纸   双方施工图采取下列第____________ 种方式提供:   (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;   (2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________ 元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。   施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。   施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。   第三条 甲方工作   1、开工前 天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。   2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。   3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。   4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。   5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。   6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。   第四条 乙方工作   1. 参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。   2. 施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。   3. 未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。   4. 保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。   5. 对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。   6. 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。   7. 工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。   第五条 关于工期   1. 工程期限____________ 天,开工日期 年____________ 月____________日,竣工日期 年 月 日。   2. 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。   3. 因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任:   (1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争、暴乱等不可抗力的;   (2)经双方同意的工程量变化和设计变更;   (3)因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误,第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为;   (4)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;   (5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。   第六条 关于材料供应和保管   1. 任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。   2. 对一方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分,有提供方承担。   3. 材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。   第七条 关于质量和验收   1. 工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(gb 50327-2001)为质量评定验收标准。   2. 甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。   3. 由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。   4. 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后 天内组织验收,并办理验收移交手续。   5. 验收时,工程项目合格率达到____________ %时(以上程价款比例为准),其他不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方对此应予以确认。   6. 乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修 年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。   7. 甲乙两方约定的其他保修或免保修情况:__________________________________   ____________________________________________________________________ 。   8. 工程未验收的,甲方不得先行使用。   第八条 关于工程价款及结算   1. 双方约定按以下第____________ 种方式支付工程款:   (1)合同生效后,发包人按下表中的约定,直接向承包人支付工程款:   支付次数____________ 支付阶段或时间____________ 支付金额   第一次______________________ 支付____________ 元;   第二次______________________ 支付____________ 元;   第三次______________________ 支付____________ 元;   第四次____________ 工程验收后 天 工程总造价的5%,约____________ 元。   (2)其他支付方式:______________________ 。   2. 双方同意工程的结算方法按下列第____________ 种进行结算:   (1)固定价格,本工程总价款为____________元;   (2)单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是总价不得超过____________ 元。   a. 乳胶漆和油漆类为:墙面面积(减门不减窗)+顶面面积+6%×拼花部分面积;   b. 瓷砖面积为:实际面积+6%×实际面积;   c. 实木地板面积为:实际面积+6%×实际面积,拼花部分面积+10%×拼花部分面积;   d. 木工衣柜类面积为:实际面积(平方米取整数值,小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算,超出0.5平方米的按1平方米计算);   e. 其他按项项目按项计算;   f. 其他按平方米计算的项目为:实际面积+6%×实际面积;   g. 估价项目测量后再具体报价;   h. 经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。   3. 特别费用的约定:   (1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。   (2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。   (3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳;已经列明税费的,由乙方负责缴交。   (4)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。   4. 乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。其中涉及款项,甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%,则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。   5. 工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后 天内未有异议,即视为同意按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。   第九条 工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。   第十条 责任与罚则   1. 施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。   2. 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付____________ 的违约金。   3. 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。   4. 甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照____________ 支付乙方延期付款违约金。   5. 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。   6. 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。   7. 乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。   第十一条 双方如对合同的执行发生争议,应友好协商解决:协商无效的,可提交人民法院诉讼。   第十二条 附 则   1. 本合同一式两份,双方个执一份,同具法律效力。   2. 本合同履行完成后自动终止。   甲方(签字):________________________ 乙方公司(盖章):____________   现场代表(签字):___________________ 现场代表(签字): ____________   证件名称:______________________ 证件名称:______________________   颁发机构:______________________ 颁发机构:______________________   证件号码:______________________ 证件号码:______________________   __________ 年 ____月____ 日___________年____ 月___日

文章TAG:个人  安装  合同  协议  个人安装合同协议书范本下载图片  
下一篇