合同结算有哪些法律法规,建筑工程施工合同有哪些相关法律条款
来源:整理 编辑:律生活 2023-08-20 13:17:37
本文目录一览
1,建筑工程施工合同有哪些相关法律条款
法律分析:对于建设工程施工合同的内容,根据《中华人民共和国民法典》第795条的规定,主要包括以下条款:(1)工程范围,主要包括工程名称及地点,建筑物的栋数、结构、层数、面积等;(2)建设工期,即施工人完成施工工程的时间或期限;(3)中间交工工程的开工和竣工时间;(4)工程质量,即国家有关法律法规、技术标准和合同中规定的对建设工程的适用、安全、经济、美观等各项特性要求的总和。实践中,应当根据《中华人民共和国标准化法》和《技术工程质量监督管理规定》等法律法规确定施工工程的质量;(5)工程造价,即建筑安装某项工程所花费的全部投资。通常包括建筑安装施工过程中的直接费用、间接费用和独立费用等几部分;(6)技术资料交付时间。技术资料的提供,是施工合同履行的基础和前提,建设单位必须按时提供,才能保证施工合同按照合同约定的时间顺利进行;(7)材料和设备的供应责任;(8)拨款和结算。工程价款的支付一般分为预付款、工程进度款、竣工结算款和保修扣留金。中国人民银行发布的《基本建设工程价款结算办法》是双方当事人约定拨款和结算条款的依据;(9)竣工验收,包括隐蔽工程竣工验收和工程竣工验收;(10)质量保修范围和质量保证期;(11)双方相互协作事项。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第七百九十五条 施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
2,合同法相关法条法律法规有什么
一、合同法相关法条法律法规? 最高人民法院关于审理涉外民事或商事 合同纠纷 案件法律适用若干问题的规定 (2007年6月11日最高人民法院审判委员会第1429次会议通过) 法释〔2007〕14号 中华人民共和国最高人民法院公告 《最高人民法院关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》已于2007年6月11日由最高人民法院审判委员会第1429次会议通过,现予公布,自2007年8月8日起施行。 二○○七年七月二十三日 第五条 当事人未选择合同争议应适用的法律的,适用与合同有最密切联系的国家或者地区的法律。 人民法院根据最密切联系原则确定合同争议应适用的法律时,应根据合同的特殊性质,以及某一方当事人履行的义务最能体现合同的本质特性等因素,确定与合同有最密切联系的国家或者地区的法律作为合同的准据法。 (一) 买卖合同 ,适用 合同订立 时卖方住所地法;如果合同是在买方住所地谈判并订立的,或者合同明确规定卖方须在买方住所地履行交货义务的,适用买方住所地法。 (二)来料加工、来件装配以及其他各种 加工承揽合同 ,适用加工承揽人住所地法。 (三)成套设备供应合同,适用设备安装地法。 (四)不动产买卖、租赁或者 抵押合同 ,适用不动产所在地法。 (五)动产 租赁合同 ,适用出租人住所地法。 (六) 动产质押 合同,适用质权人住所地法。 (七) 借款合同 ,适用贷款人住所地法。 (八) 保险合同 ,适用保险人住所地法。 (九) 融资租赁合同 ,适用承租人住所地法。 (十) 建设工程合同 ,适用建设工程所在地法。 (十一)仓储、 保管合同 ,适用仓储、保管人住所地法。 (十二) 保证合同 ,适用保 证人 住所地法。 (十三) 委托合同 ,适用受托人住所地法。 (十四)债券的发行、销售和 转让合同 ,分别适用债券发行地法、债券销售地法和债券转让地法。 (十五)拍卖合同,适用拍卖举行地法。 (十六) 行纪合同 ,适用行纪人住所地法。 (十七) 居间合同 ,适用居间人住所地法。 如果上述合同明显与另一国家或者地区有更密切联系的,适用该另一国家或者地区的法律。 第六条 当事人规避中华人民共和国法律、行政法规的强制性规定的行为,不发生适用外国法律的效力,该合同争议应当适用中华人民共和国法律。 综合上面所说的,生活中有太的法律法规,各个行业都有不同的合同法规定,不同的事情签订的合同都不一样签订的每一项条款也不一样性质也会不一样,所以我们在做事之前一定要熟读 合同法相关法条 法律法规?这样才不会在做任何一件事的时候手忙脚乱,认真学习法律才是对我们有好处的。
文章TAG:
合同 结算 哪些 法律 合同结算有哪些法律法规