本文目录一览

1,工程索赔报告的内容应包括哪些

承包人向发包人提交的索赔报告,其内容包括:索赔证据,索赔事件总述,索赔合理性论证,索赔款项(或工期)计算书。

工程索赔报告的内容应包括哪些

2,索赔意向通知与索赔报告是一样的吗

不一样的。索赔意向通知是向对方表明索赔的意思表示,而索赔报告是向对方主张的具体的索赔事项和数额。当然,一般情况下,在索赔意向通知中也可以提出具体的索赔事项和数额,但是它不能成为索赔的依据

索赔意向通知与索赔报告是一样的吗

3,工期延误索赔报告因发包人的原因导致工期延误的报告怎样写

增加项目就是工程变更嘛,工程变更必然引起工期变化,变更的内容需要变更通知,作为合同补充文件;或者就变更内容重新拟定合同和工期。 如果工程施工过程中遇到了地质条件变化、环境条件变化、自然因素重大变化,属于人力不可抗因素或者建设方原因引起的,那么工期也应当相应顺延,并引起施工方对建设方的索赔请求。 如果是施工方自身原因引起的进度缓慢,延误工期,那么建设方一般不批准延期申请! 如果建设方要变更内容,就如你所说是增加项目内容,那么你应该请建设方出具变更通知,并协商工期进度。 格式嘛,你写的就挺好的。

工期延误索赔报告因发包人的原因导致工期延误的报告怎样写

4,施工单位的索赔报告应含哪些内容

一个完整的索赔报告应包括如下内容:总论部分、根据部分(说明具有索赔的权利---索赔能否成立的关键,主要包括以下内容:索赔事件的发生情况、已递交的索赔意向通知书、索赔事件的处理过程、索赔要求的合同根据、所附的证据资料)、计算部分、证据部分(索赔报告的重要组成部分)
费用索赔是施工索赔的主要内容,工期索赔在很大程度上也是为了费用索赔,它通常以赔(补)偿实际损失包括直接损失和间接损失为原则。不知道你们在合同中怎么约定的不可抗力的。如果认定是不可抗力的原因,那就报机械损坏的维修费、和机械正常使用产生的价值。人工安人工单价乘以窝工天数。

5,关于赔偿的问题报告怎么写

甲方: 代表人: 身份证号: 电话:乙方: 代表人: 身份证号: 电话:2014年2月25日早晨,乙方为甲方运货,在重庆到成都高速路途中不慎翻车,将甲方货物损坏,给甲方造成 人民币的损失,现甲乙双方根据各自的过失程度经双方充分协商后自愿达成如下协议:一、乙方自愿赔偿甲方货物损失费 人民币。二、乙方以给甲方运货的方式抵扣甲方货物损失费,甲方将扣除每次运输费用的40%,直至扣完为止;若到五月底还未扣完,乙方将以现金的方式支付剩余的费用给甲方。三、乙方履行赔偿义务后,甲方保证就此事不再以任何形式、任何理由向乙方提出任何赔偿费用要求。( 文章阅读网:www.sanwen.net )四、本协议为双方平等自愿协商的结果,是双方真实意思表示,且公平合理。五、本协议内容甲乙双方已经全文阅读且理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果表示完全满意。六、本协议书一式两份,双方各执一份,经双方签字或按手印后生效,双方代表人应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。甲方代表人签字:乙方代表人签字:日期: 年 月 日
写明事发经过\赔偿要求\索赔依据
我被他人打。派出所所长要我写一份补偿报表才能找到他人

6,谁帮我写个索赔报告

索赔是承包人在工程施工中,因为不是自己过错的原因,承担了合同约定之外的义务或者损失,因而向发包人要求赔偿的行为。索赔报告是承包人向发包人提出索赔的书面文件,是承包人对索赔事件的明确表示,是双方协商索赔和调解、仲裁、裁判的重要文件,索赔报告应该符合情理,逻辑性强,结构严谨,有证据说明索赔事件,同时还要根据法律和合同引导出索赔报告要求的结果,能使工程师、业主正确认识事件,说服调解人、仲裁员或者法官。  索赔报告最好分为工期索赔和费用索赔两个不同的报告,不要因一个索赔的否定而影响另外一个同时就得不到发包人的认同。  索赔报告应当充分、全面、提出重点,结构严谨,层次分明;用语应当流畅,用词准确、简洁,争取以理服人,索赔报告的格式,因索赔计算方法的不同而有所不同,现在以每类索赔事件分别计算的方式来书写索赔报告。  一、索赔事件概述:  首先是对事件的一个整体叙述,对整个事件的时间、地点、原因、事件背景、合同背景、过程进行表述,承包人作出的努力,事件造成的结果等概括表述。使观看文件者对索赔事件有一个完整了解。  二、每个索赔事项  A事件  1、具体事项发生与处理过程,提出索赔的时间等;  2、证据部分,该索赔依据的一切相关资料,如:合同条款,索赔通知书、发包人及工程师的通知、工程记录等。  3、索赔要求和计算,索赔事项造成的人工费用、材料费用、机械费用、管理费用的总和。  4、论证,以事实为依据,根据合同和法律的规定,说明要求工期延长、费用赔偿的合理性,要把事实和证据等方面的材料集中起来,使之系统化、条理化,最后写成观点正确、论据充分、说理透彻、条理清楚、层次分明,具有说服力的论证部分。  继续B事件  。。。。。。。  三、索赔报告编写人员  四、签字盖章  五、对方签收盖章
1、先拟定一个报告的格式2、在第一段详细阐明你单位中标某工程的时间,合同工期是什么时候,你单位什么时间进驻的。3、详细列明你单位进驻多少天,按平均一天30人,160元/工时准确算出你单位的误工费是多少。4、按照合同法规定,项目方应该赔偿你单位这笔损失,并在多少天内必须执行。大致就是这样,希望能帮到您,望采纳。报告的模版,百度文库也有的。可以下载。

文章TAG:索赔  报告  工程  内容  索赔报告  
下一篇